Del II – Kontraktsgrunnlag
Bergen vann Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg
Del II – Kontraktsgrunnlag
«SOLG2103 Fjøsangerveien mur og ov-anlegg»
A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang 4
A.3 Organisasjon og entreprisemodell 5
B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 5
B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 6
NS 8405 pkt. 3 Kontraktsdokumenter 6
NS 8405 pkt. 8 Varsler og krav 6
NS 8405 pkt. 9 Sikkerhetsstillelse 6
NS 8405 pkt. 11 Krav til utførelse 7
NS 8405 pkt. 12 Forhold på byggeplassen 7
NS 8405 pkt. 14 Kontroll, prøving m.m 9
NS 8405 pkt. 19 Innholdet av byggherrens medvirkningsplikt 9
NS 8405 pkt. 24 Fristforlengelse 10
NS 8405 pkt. 25 Vederlagsjustering 10
NS 8405 pkt. 26 Partsuenighet 11
NS 8405 pkt. 27 Fastsettelse av vederlag 11
NS 8405 pkt. 28 Fremdriftsbetaling 11
NS 8405 pkt. 31 Regningsarbeider 12
NS 8405 pkt. 32 Overtakelse 12
NS 8405 pkt. 34 Dagmulkt ved forsinkelse 12
NS 8405 pkt. 36 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar 13
NS 8405 pkt. 38 Avbestilling og oppsigelse 13
NS 8405 nytt pkt. 44 Reklame og kontakt med media 13
NS 8405 nytt pkt. 45 Informasjon til beboere 13
NS 8405 nytt pkt. 46 Forholdet til private ledningseiere 14
NS 8405 nytt pkt. 47 Evaluering 14
C.1 Tekniske rammebetingelser 14
C.4 Tekniske referansedokumenter 18
D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 19
D.4 Øvrige krav til byggeprosessen Feil! Bokmerke er ikke definert.
E.1 Frister Feil! Bokmerke er ikke definert.
E.2 Dagmulkter Feil! Bokmerke er ikke definert.
F.3 Påslag for side- og underentrepriser Feil! Bokmerke er ikke definert.
A Generell del
Kontraktsgrunnlaget er utarbeidet i henhold til «NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Del II kontraktsgrunnlaget».
A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang
Prosjektet omhandler utskiftning av den plass-støpte betongkonstruksjonen, heretter kalt muren. Muren ble bygget i forbindelse med etableringen av Solheim gravplass som stod ferdig i 1920. Muren ligger i eiendomsgrensen til gravplassen, og grenser mot Fjøsangerveien. Langs muren står det også trær som er bevaringsverdige etter KPA2018. I tillegg til å være en beskyttende omramming av gravplassen, har muren en kulturhistorisk binding opp mot plassen og kapellet. Som følge av anleggets alder har Byantikvaren meldt sin interesse for alle tiltak som gjennomføres på gravplassen. Dette inkluderer også muren og alle tiltak som gjennomføres, uavhengig av om det dreier seg om rehabilitering, reetablering eller rekonstruksjon (tilbakeføring). De antikvariske prinsippene står sterkt, og valg av materiale, utforming og detaljer er nøye planlagt og drøftet. Det er derfor meget viktig at man under utførelsen ivaretar de antikvariske prinsippene og stiller krav til handverkskompetanse iht. til antikvarisk utførelse.
I og med at tiltaket ligger så tett inntil europavei E39 Fjøsangerveien, med en trafikkmengde på opptil
45.000 biler i yrkesdøgnet, er det veldig viktig at entreprenører og underleverandører har god kjennskap og kompetanse på arbeidsvarsling, midlertidige omlegging og trafikkavvikling. Det vil stilles krav til kurs om Arbeidsvarsling på/ved veg, samt krav om at det stilles med dedikert personell som innehar status ansvarshavende og stedsansvarlig. Det må legges opp til en del nattarbeid, da man må regne med å stenge et visst antall felter i Fjøsangerveien for en del viktige operasjoner. Det er viktig å understreke at god dialog med Statens Vegvesen i denne forbindelse, vil være helt nødvendig for å oppnå en god fremdrift innenfor de rammene som er satt. Det er ellers forutsatt at GS-trafikken legges rundt i hele perioden, til Kronstadparken og Kanalveien (den antatt beste løsningen).
Solheim gravplass skal være åpen for besøkende og skal kunne brukes til begravelser gjennom hele perioden. Byggherren skal bestrebe å holde antall seremonier til det minimale, men anleggsarbeidet må likevel planlegges og utføres slik at det er til minst mulig ulempe for seremoniene som skulle finne sted. For å redusere støy og innsyn skal det i hele anleggstiden være tett gjerde mellom anleggsområdet og gravplassen.
Det kan regnes med at anleggsarbeidet må oppholde når gravferd pågår. Det skal i enkelte tilfeller likevel være mulig å fortsette arbeidet hvis støyen kan begrenses til det akseptable. Dette skal avklares med Byggherren i hvert enkelt tilfelle.
Datoene for begravelsene blir tilgjengelig 3 dager i forveien og en seremoni pågår i omtrent 2 timer. Før oppstart av anleggsarbeid skal entreprenør og byggherre bli enig om varslingsrutiner som gjelder begge parter. Byggherre skal presentere en liste med hendelser som kan ha påvirkning på utforming av fremdriftsplanen.
I tillegg til utskifting av mur skal det anlegges ny overvannsledning i fortauet langs muren. Denne ledningen har til formål å ta imot overvann fra flere private overvannsledninger som går under muren til Solheim gravplass. I tillegg skal denne ledningen ta imot veivannet fra sandfang langs
Fjøsangerveien. Eksisterende sandfang skal frakobles AF ledningen i veien og erstattes med nye sandfang som tilkobles ny OV ledning. I samme grøft skal det også plasseres kjøresterk kabelkanal for strømledninger.
Det er også prosjektert å etablere et borehull for overvann under Fjøsangerveien. Denne skal ha inntakskum ved portalen til gravplassen og utløpskum på eiendommen til Møller Minde. For å begrense boregropenes areal skal det etableres spuntvegger.
Etablering av borehullet samt boregropen som skal utføres på eiendommen til Møller Minde utlyses med forbehold om at nødvendige tillatelser til å gjennomføre arbeidet foreligger ved prosjektets oppstart. Hvis det ikke viser seg å være gjennomførbart vil denne delen av entreprisen utgå.
Entreprisen består av flere oppgaver som skal utføres i bestemt rekkefølge og som er avhengig av hverandre. Koordinering mellom aktørene, hovedentreprenør og underentreprenører vil derfor være helt sentralt i prosjektgjennomføringen. Fremdriftsplanen må ta hensyn til avhengighetene mellom de forskjellige operasjonene samt begrensinger som gjelder for stenging/innsnevring av E39.
I tillegg til å skulle hensynta det seremonielle på gravplassen, de berørte/brukere til gravene samt generell drift og ferdsel på gravplassen, er det mange interessenter til prosjektet:
- Bergen Vann
- Plan og Bygningsetaten
- Statens Vegvesen
- Bymiljøetaten
- Byantikvaren
- Fylkeskommunen
- Statsforvalteren (Vestfold og Telemark/Vestland)
- BKK Nett og Varme
- Bergen kirkelige fellesråd v/Gravplassmyndigheten.
A.3 Organisasjon og entreprisemodell
Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kirkelige fellesråd (BKF) og Bergen vann (BV). I utførelsen skal dette utføres som én og samme entreprise. BKF er ansvarlig byggherre og har overordnet ansvar for oppfølging og forpliktelser for hele prosjektet. BV stiller med teknisk byggeleder og prosjektleder for å følge opp relevant del av prosjektet (overvannsledning, deler av grøft, borehull osv.).
Utførelsesentreprise etter NS8405 enhetspriskontrakt med mengderegulering. Oppgjør etter oppmåling og levering av dokumenterte målebrev og godkjent sluttdokumentasjon.
Organisasjonskart legges inn her som en del av den endelige kontrakten etter at entreprenøren er valgt.
B Kontraktsbestemmelser
B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
For dette oppdraget gjelder NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt andre utgave oktober 2008, med de tillegg, presiseringer og endringer som er angitt i punkt B.2 i dette dokument samt vedlegg i punkt H.
B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser
Bestemmelsene i dette punkt supplerer, presiserer eller erstatter enkelte av bestemmelsene i NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt.
Hvert punkt under er angitt i kronologisk rekkefølge med henvisning til relevant bestemmelse i NS 8405 standarden.
NS 8405 pkt. 3 Kontraktsdokumenter
NS8405 pkt. 3.1 Kontraktsdokumenter
1. ledd pkt. a) skal lyde: Det opprettes et avtaledokument mellom byggherre og entreprenør i samsvar med NS 8405 A «Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider».
NS 8405 pkt. 8 Varsler og krav
Ledd 2 går ut.
Nytt ledd 2:
Varsel og krav skal fremsettes særskilt. Varsler og krav som kun er innført i byggemøtereferat, regnes ikke som fremsatt.
NS 8405 pkt. 9 Sikkerhetsstillelse
NS 8405 pkt. 9.1 Generelle bestemmelser
Nytt ledd 5:
Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. Sikkerhetsstillelsen skal dokumenteres innen 14 dager etter kontraktsinngåelse og utformes i samsvar med NS 8405 B.
Nytt ledd 6:
Byggherrens sikkerhetsstillelse utgår etter pkt 9.1 ledd 1. Nytt ledd 7:
Kun i tilfeller der byggherre har gitt særskilt samtykke, vil garanti fra utlandet bli akseptert. Garantien skal i disse tilfeller stilles som påkravsgaranti/on demand guarantee, og for øvrig være i henhold til NS 8405 punkt 9.1 og 9.2. Garantien skal i helhet være skrevet på norsk og det skal fremgå av garantien at garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge for eventuelle tvister som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt.
NS 8405 pkt. 9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse
Ledd 1, 2 og 3 går ut.
Nytt ledd 1:
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
NS 8405 pkt. 9.4 Reduksjon av sikkerhet
Ledd 1 siste setning går ut.
NS 8405 pkt. 10 Forsikring
NS 8405 pkt. 10.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret
Nytt ledd 6:
Forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele bygget eller anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren.
NS 8405 pkt. 10.3 Kontroll
Ledd 1 siste setning går ut og erstattes med:
Entreprenørens forsikringsattester skal forelegges byggherren for kontroll før kontraktsignering.
NS 8405 pkt. 10.4 Forsikring ved ombyggingsarbeider
Ledd 1 erstattes med nytt ledd 1:
Byggherren tegner ikke forsikring. Byggherren er selvassurandør.
NS 8405 pkt. 11 Krav til utførelse
NS 8405 nytt pkt. 11.3 Kvalitet og Kontroll
Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at virksomheten arbeider med kontinuerlig forbedring, at revisjoner gjennomføres og at virksomheten har rutiner for kvalitet og kontroll som tilsvarer ISO 9001.
Byggherren kan til enhver tid foreta undersøkelser og kontroller av entreprenørens oppfyllelse av forpliktelser beskrevet i dette punkt. Entreprenøren plikter å gi byggherren innsyn i relevante dokumenter, og skal vederlagsfritt gi rimelig assistanse ved slikt innsyn.
Alle arbeidene skal utføres i henhold til krav i VA-norm for Bergen kommune, samt de dispensasjoner som gis fra VA-normen. Arbeid på vei skal utføres i henhold til relevante krav/håndbøker fra Statens Vegvesen (SVV). Entreprenør skal også følge krav og bestemmelser som inngår i gjennomføringsavtalen med SVV.
Vesentlig mislighold av denne bestemmelsen, kan gi byggherren grunnlag for heving av kontrakten.
NS 8405 pkt. 12 Forhold på byggeplassen
NS 8405 pkt. 12.1 Lover, offentlige forskrifter og vedtak
Nytt ledd 3:
Før arbeidene startes, må entreprenør skaffe seg opplysninger om lokale forhold som er av betydning for gjennomføringen av oppdraget.
Nytt ledd 4:
Entreprenør må ved utarbeidelsen av tilbudet innarbeide de krav som er satt i lover og forskrifter, inklusiv byggherrens SHA-plan. Dette gjelder også for nye lover/forskrifter som entreprenør måtte kjenne til at kan bli gjort gjeldene i anleggsperioden.
Nytt ledd 5:
Entreprenør skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan samt byggherrens eller koordinators anvisninger. Entreprenør er ansvarlig for at alle på byggeplassen skal forstå SHA plan, sikkerhetsopplæring, HMS rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, sja, sikkerhetsdatablader, bruksanvisninger for verktøy og arbeidsutstyr og arbeidsskilter mm.
Nytt ledd 6:
Ved brudd på denne bestemmelsen, har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig.
Nytt ledd 7:
Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdet er rettet. Mulkten utgjør én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK
1.500 per hverdag. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse samt dagmulkt etter øvrige bestemmelser i denne kontrakt.
NS 8405 pkt. 12.2 Byggeplassledelse
Ledd 1 endres til:
Entreprenøren skal i nødvendig utstrekning lede arbeidet på byggeplassen selv eller ved en person med tilstrekkelig fagkyndighet.
Nytt ledd 2:
Entreprenøren kan ikke skifte ut sin prosjektleder, anleggsleder eller øvrig nøkkelpersonell uten byggherrens skriftlige samtykke. Som nøkkelpersonell anses også personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten og personer som senere er blitt avtalt erstattet for slike personer.
Nytt ledd 3:
Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. Byggherren skal svare innen rimelig tid etter at han har mottatt forespørsel om samtykke. Med mindre annet er særskilt avtalt, skal nytt personell inneha minimum tilsvarende kompetanse og erfaring som utbyttet nøkkelpersonell. Ved bytte av personell kan byggherren kreve kostnadsfri overlapping. Eventuelle merkostnader ved bytte av nøkkelpersonell, dekkes av entreprenør.
Nytt ledd 4:
Dersom entreprenør bytter ut slikt nøkkelpersonell uten skriftlig samtykke, og det foreligger saklig grunn til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse samt dagmulkt etter øvrige bestemmelser i denne kontrakt. Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til maksimalt 1 % av kontraktssummen.
Nytt ledd 5:
Entreprenøren plikter å bytte ut nøkkelpersonell dersom byggherren krever det, men Byggherren må da dekke kostnadene knyttet til byttet med mindre det foreligger saklig grunn. Byggherren er kun ansvarlig for direkte kostnader av slikt bytte, indirekte kostnader bæres av entreprenøren.
NS 8405 pkt. 12.3 Utmåling, stikking
Nytt ledd 3:
Entreprenøren plikter å holde vedlike alle fastmerker, avstandsbolter, retningsbolter, mv. slik at byggherren til enhver tid kan føre kontroll med stikkingen og arbeidets korrekte utførelse. Ved kontrollstikking skal byggherren ha fri adgang, og det skal legges til rette at arbeidet kan foregå uhindret av den vanlige drift. Entreprenørens ansvarlige for stikkingen må delta i kontrollen og han må også holde nødvendige hjelpearbeider til kontrollstikkingen.
NS 8405 pkt. 14 Kontroll, prøving m.m
NS 8405 pkt. 14.1 Byggherrens rett til å føre kontroll
Nytt ledd 3:
Byggherren skal ha ubegrenset adgang til alle steder hvor entreprenøren utfører arbeid for byggherren, herunder også hos underentreprenører.
NS 8405 pkt. 14.2 Entreprenørens opplysningsplikt
Nytt ledd 2:
Entreprenøren plikter å ta bilder underveis i arbeidet for å dokumentere at utførelsen er i henhold til krav.
NS 8405 pkt. 14.3 Kostnader ved prøving
Nye setninger i ledd 2:
Er resultatet av prøving ikke i henhold til kontrakt, skal ytterligere prøver utføres. Kostnadene med dette skal dekkes av entreprenøren.
NS 8405 pkt. 19 Innholdet av byggherrens medvirkningsplikt
NS 8405 pkt. 19.5 Materialer
Nytt ledd 3:
Entreprenøren har ansvar for ivaretakelse av materialer og produkter som byggherren har overlevert i entreprenørens besittelse.
Nytt ledd 4:
Mangler eller skader ved materialer og produkter skal påpekes av entreprenør overfor byggherren uten ugrunnet opphold. Hvis dette ikke gjøres, anses materialene og produktene for å være godkjent av entreprenøren.
NS 8405 pkt. 22 Endringer
NS 8405 pkt. 22.1 Retten til å pålegge endringer
Siste setning ledd 3 erstattes med:
Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25 % netto tillegg til kontraktssummen.
NS 8405 pkt. 24 Fristforlengelse
NS 8405 pkt. 24.5 Beregning av fristforlengelse
Nytt ledd 3:
Ved beregning av fristforlengelse skal det foretas full reduksjon i tid for eventuelle arbeider som ikke er kommet til utførelse.
Nytt ledd 4:
Avtalt fristforlengelse i forhold til en frist medfører ikke fristforlengelse for senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av avtalen.
NS 8405 pkt. 25 Vederlagsjustering
NS 8405 pkt. 25.3 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering
Siste setning i annet ledd a) erstattes med:
Det avtales egne regler for vederlagsjustering i nytt pkt. 25.10. Bestemmelsene er en uttømmende regulering av entreprenørens krav på kompensasjon for økte riggkostnader som følge av forlenget byggetid og/eller økt arbeidsvolum.
NS 8405 nytt pkt. 25.10 Økte riggkostnader
Entreprenørens krav på kompensasjon for økte riggkostnader som følge av forlenget byggetid reguleres etter følgende formel (Tidsrigg):
V = 0,05 * K1 * (t2 - t1) / t1 der:
• V = vederlagets størrelse, eks mva.
• K1 = kontraktssum, eks mva.
• t1 = opprinnelig avtalt byggetid frem til overleveringsfrist i hverdager
• t2 = avtalt ny byggetid frem til overleveringsfrist i hverdager
Opprinnelig byggetid er i denne bestemmelsen definert som perioden fra kontraktens opprinnelige oppstart og frem til opprinnelig sluttfrist.
Entreprenør kan kun fremme krav på kompensasjon for økte riggkostnader som følge av forlenget byggetid ved forlengelse av sluttfrist og ikke ved forlengelse av delfrister.
Entreprenørens krav på kompensasjon for økte riggkostnader som følge av økt arbeidsvolum dersom dette medfører endring etter pkt. 22.1 fjerde ledd:
Dersom prisen på netto vederlagsjustering, som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt. 22.1, ikke overstiger 25% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 25 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel (Volumrigg):
V = 0,05 * (K2 – K1 * 1,25)
der:
• V = vederlagets størrelse, eks mva.
• K1 = kontraktssum, eks mva.
• K2 = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for avtalt sluttfrist, eks mva
Avtalt sluttfrist er i denne bestemmelsen definert som den opprinnelige avtalte sluttfrist, eventuelt justert for avtalt fristforlengelse.
Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for avtalt sluttfrist eks mva. (K2 i formelen), skal følgende ikke medtas:
a) endrings- eller tilleggsarbeider som gjøres opp inklusiv rigg og drift
b) regningsarbeid og arbeid utført etter pristilbud
c) regulering av kontraktssummen pga. lønns- og prisstigning
d) administrasjon av sideentreprenører eller tiltransporterte entrepriser etc. som er kompensert ved påslag for administrasjon
e) avbestillingserstatning
f) kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid, jf. denne bestemmelsens ledd 1.
NS 8405 pkt. 26 Partsuenighet
NS 8405 pkt. 26.1 Utførelsesplikt ved uenighet
Ledd 3 går ut, jfr. NS 8405 pkt. 9.1.
NS 8405 pkt. 27 Fastsettelse av vederlag
NS 8405 pkt. 27.2 Mengdekontroll
Nye setninger legges til ledd 1:
Frist settes til 2 uker. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning.
NS 8405 pkt. 27.3 Offentlige gebyrer og avgifter
Ledd 1 blir ledd 2:
Nytt ledd 1:
Løpende driftsutgifter som ikke er prissatt i kontrakt, som f.eks. vann og avløpsgebyr, bompenger, renovasjon, havneavgifter, som er knyttet til entreprenørens sin produksjon betales av entreprenøren.
NS 8405 pkt. 28 Fremdriftsbetaling
NS 8405 pkt. 28.1 Avregning av kontraktssum og innestående
Nytt ledd 6:
Det skal vedlegges delmålebrev til hver avdragsnota. Delmålebrev skal leveres i format PDF og Excel. I forbindelse med utsendelse av avdragsnota skal det leveres Excel fil med 3 ark som refererer til poster i beskrivelsen. Se vedlagt Excel fil: SOLG2301 Økonomiark
Avdragsnota som ikke har vedlagt delmålebrev vil ikke bli betalt før godkjent delmålebrev foreligger.
NS 8405 pkt. 28.2 Avregning av annet vederlag
Nytt ledd 3:
Faktura for godkjente endringsarbeider skal ha vedlagt signert endringsordre fra byggherre, samt nødvendig dokumentasjon for eventuelle regulerbare poster eller regningsarbeid. Godkjente endringsordrer skal faktureres separat per endringsordre.
NS 8405 pkt. 31 Regningsarbeider
NS 8405 punkt 31.1 Vederlagsberegning
Nytt ledd 3:
Timepriser og påslagsfaktorer skal oppgis under punkt F.2 Regningsarbeider.
NS 8405 pkt. 31.4 Kontroll og dokumentasjon
Byggherrens innsigelsesfrist økes fra 14 til 28 dager i ledd 1, 2 og 3.
NS 8405 pkt. 32 Overtakelse
NS 8405 pkt. 32.3 Overtakelsesforretning
Siste setning ledd 2 erstattes med:
Entreprenør skal forelegge sluttdokumentasjon for byggherren senest 14 dager før overtakelsesforretningen avholdes. Sluttdokumentasjonen skal være godkjent av byggherren før kontraktarbeidet kan bli overtatt ved overtakelsesforretning.
Veianlegget skal være innmålt med ferdigvegstegninger i henhold til SVV sin håndbok R700 - Tegningsgrunnlag, og digitalt i henhold til” Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank” (p.t. SOSI-format).
Dokumentasjon på utført kontroll av teknisk kvalitet (kontrollplan) skal være i samsvar med SVV sine håndbøker, og skal fortløpende sendes til SVV.
Dokumentasjon av veianlegget skal være godkjent av SVV før overtakelsen kan finne sted. Nytt ledd 3:
Byggherren vil holde tilbake 5% av kontraktssummen (innestående) inntil fullstendig dokumentasjon foreligger og er godkjent av byggherren.
NS 8405 pkt. 32.8 Byggherrens urettmessige brukstakelse
Ledd 1 ny setning legges til:
Entreprenøren har ikke rett til å nekte samtykke uten saklig grunn.
NS 8405 pkt. 34 Dagmulkt ved forsinkelse
NS 8405 pkt. 34.1 Dagmulktbelagte frister
Nytt ledd 4:
Innrømmelse av fristforlengelse ved en av kontraktens delfrister gir ikke rett til regulering av etterfølgende frister.
Nytt ledd 5:
Entreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge en fremdriftsplan og til å revidere fremdriftsplanen, jf. NS 8405 pkt 18.2, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsettelse av arbeid på byggeplass og frister for overlevering av sluttdokumentasjon.
NS 8405 pkt. 34.3 Dagmulktens størrelse
Siste delsetning ledd 1 endres til:
…, men ikke mindre enn kr. 1500.
NS 8405 pkt. 36 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar
NS 8405 pkt. 36.2 Utbedring
Siste setning ledd 3 går ut.
NS 8405 pkt. 38 Avbestilling og oppsigelse
NS 8405 pkt. 38.1 Avbestilling
Siste setning ledd 3 erstattes med:
Dersom reduksjonen blir 15% av kontraktsummen eller mer, skal kun den del som overskyter 15% regnes som delvis avbestilling.
NS 8405 nytt pkt. 38.3 Avbestilling og oppsigelse uten vederlag
Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er angitt i forskrift om offentlige anskaffelser § 28-3 eller forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene § 24-3.
NS 8405 pkt. 43 Tvister
Pkt 43.2, 43.3 og 43.4 utgår og erstattes med nytt 43.2.
NS 8405 pkt. 43.1 Minnelige løsninger
Siste ledd endres til:
Dersom en av partene har bedt om et slikt møte, bør denne tvisten ikke bringes inn for domstol eller voldgift etter 43.2.
NS 8405 pkt. 43.2 Tvisteløsning
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved voldgift, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved ordinær rettergang.
Er ikke annet avtalt, skal ved ordinær rettergang bygge- eller anleggsstedets verneting være verneting for søksmål som måtte utspringe av kontrakten.
NS 8405 nytt pkt. 44 Reklame og kontakt med media
Dersom entreprenør eller dennes underentreprenører for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette kun gjøres dersom byggherren gir godkjennelse på forhånd.
All kontakt med media skal håndteres av byggherren.
NS 8405 nytt pkt. 45 Informasjon til beboere
Entreprenør skal informere berørte naboer om pågående og planlagt anleggsdrift, og hvordan dette vil kunne påvirke dem med tanke på trafikkavvikling/adkomst til eiendommer, støyende arbeider, kvelds- og helgearbeid, stenging av vann/avløp etc. Informasjonen skal gis i god tid før oppstart av de aktuelle arbeidene, og på en hensiktsmessig måte gjennom for eksempel informasjonsskriv, sms- varsling. Arbeid med informasjon skal koordineres med byggherren.
NS 8405 nytt pkt. 46 Forholdet til private ledningseiere
Entreprenøren forplikter seg til å inngå separate avtaler med eventuelle privatpersoner som ønsker å fornye utvendig VA-anlegg/infrastruktur på eller ved anleggsområdet hvor denne avtalens oppgitte enhetspriser benyttes.
NS 8405 nytt pkt. 47 Evaluering
Erfaring med entreprenør i kontrakten, så som utførelse, kvalitet og samarbeidsevner, vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser.
Byggherren kan kreve at entreprenør stiller på et gjensidig evalueringsmøte.
C Tekniske krav
C.1.1 Ytre miljø
C.1.1.1 Generelt
Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at virksomheten arbeider med kontinuerlig forbedring, at revisjoner gjennomføres og at virksomheten har rutiner for miljøstyring og kontroll som tilsvarer ISO 14001.
I forbindelse med denne entreprisen forutsetter byggherren at all virksomhet på byggeplassen planlegges og gjennomføres uten at det oppstår ulykker eller skader på ytre miljø. Dette kan oppnås ved at det skapes en aktiv holdning og et aktivt samarbeid mellom involverte parter for å forebygge mot at ulykker eller miljøskader skal skje. Bygging og drift av anleggene skal ikke medføre varig, skadelig påvirkning på det ytre miljø.
Påslipp av forurenset væske til kommunalt avløpsnett er ikke tillatt uten at det foreligger skriftlig godkjenning fra VA-etaten (egen søknad).
Entreprenøren plikter å ha en beredskapsplan for akutt forurensning. Krav i SHA-planen skal innarbeides i beredskapsplanen. Entreprenør skal varsle byggherren ved eventuelle hendelser. ▇▇▇▇▇▇▇▇ skal utføres i henhold til «Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning». Tiltak skal utføres i henhold til beredskapsplan.
C.1.1.2 Krav til avfallshåndtering
Miljøfarlig avfall skal ivaretas og transporteres til godkjent mottak.
C.1.1.3 Returordning for emballasje
Entreprenør skal ved forespørsel kunne dokumentere bruk av godkjente returordninger for sluttbehandling av emballasje.
C.1.1.4 Fossilfri anlegg- og byggeplass
Bergen kommune jobber mot et mål om at byen skal være fossilfri innen 2030. Dette innebærer at det ikke skal brukes olje, kull eller gass til transport eller oppvarming, og at det heller ikke skal slippes ut andre klimagasser i Bergen. Entreprenøren forplikter å bidra i arbeidet mot dette målet.
Minimumskrav til kjøretøy:
- Euroklasse 6
- Alle kjøretøy som ikke er elektriske og som brukes i forbindelse med prosjektet skal bruke Biodiesel HVO100 (fossilfritt drivstoff uten palmeolje). Entreprenør skal dokumentere dette i utførelsesfasen.
Minimumskrav til maskiner:
- Steg 4
- Alle maskiner som ikke er elektriske og som brukes i forbindelse med prosjektet skal bruke Biodiesel HVO100 (fossilfritt drivstoff uten palmeolje). Entreprenør skal dokumentere dette i utførelsesfasen.
Lading av maskiner er entreprenørens ansvar på samme måte som de har ansvar for fylling av drivstoff på andre maskiner og utstyr. Det skal ikke brukes dieselaggregat for lading av batteri.
Dersom entreprenøren ikke i en tremåneders periode benytter det antall kjøretøy/maskiner med type drivstoff som er oppgitt i tilbudet (Tilbudsskjema Miljø), kan det påløpe en dagmulkt på kr 20 000,- pr kjøretøy/maskin. Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til maksimalt 1 % av kontraktssummen.
C.1.1.5 Uønskete organismer
Dersom det i konkurransegrunnlaget ikke er definert særskilte poster for håndtering av uønskete organismer skal entreprenøren allikevel hindre spredning av uønskete organismer.
C.1.1.6 Støy og støv fra bygge- og anleggsdriften
Dersom ikke annet er beskrevet spesielt for denne entreprisen skal støynivået ikke overskride
«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» T-1442/2021 kapittel 6. Lenke: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇▇
Tabellen under viser anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet med varighet over 6 måneder. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål.
Bygningstype | Støykrav på dagtid (LpAeq12h 07-19) | Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23) eller søn-/helligdag (LpAeq16h 07-23) | Støykrav på natt (LpAeq8h 23-07) |
Boliger, fritidsboliger, sykehus og pleieinstitusjoner | 60 | 55 | 45 |
Skole, barnehage | 55 i brukstid | ||
Dersom bygge- og anleggsvirksomheten har varighet kortere enn 6 måneder, kan det aksepteres opp mot 5 dB høyere støynivå på dagtid og kveld enn angitt i tabellen over.
Entreprenør må vise hensyn til naboer og virksomheter i nærheten av anleggsområdet. For at rystelser fra sprengning, pigging, spunting, peling etc. ikke skal påføre skader, er det satt en øvre grense for rystelser i henhold til NS 8141. Entreprenør må etablere og gjennomføre rystelsesmålinger på utvalgte bygninger og konstruksjoner. Målingene skal dokumenteres og arkiveres.
Entreprenøren skal gjennomføre tilstrekkelige tiltak mot støv fra bygge- og anleggsdriften.
C.1.1.7 Kulturminner
Entreprenøren plikter å melde om funn av mulige kulturminner. Ved funn av antatte levninger skal
«SOLG2103 Rutine for håndtering av kiste- og knokkelrester» følges.
C.1.1.8 Skader
Entreprenøren, og eventuelle underentreprenører, må generelt opptre hensynsfullt og utføre arbeidet slik at ytre miljø og konstruksjoner ikke påføres skader. Eventuelle skader må entreprenøren utbedre umiddelbart, uten kostnader for byggherren.
C.1.1.9 Arbeidstidsbestemmelser
Entreprenøren har rett til å arbeide utover ordinær arbeidstid (mellom kl 0700 og 17.00 på ordinære arbeidsdager mandag - fredag). Byggherren skal varsles på forhånd i hvert enkelt tilfelle. Varslingen skal finne sted minst 1 uke i forveien.
Det skal normalt ikke utføres arbeid på søndager og helligdager. Byggherren er likevel innforstått med at prosjektet vil kreve at enkelte arbeidsoperasjoner må utføres som kvelds- natt og helgearbeid. Slike avvik skal vises på fremdriftsplanen og godkjennes av byggherren i hvert enkelt tilfelle. Byggherren skal søke dispensasjon fra Gravplassloven for å kunne tillate slike avvik.
C.1.1.10 Brudd på bestemmelsene
Ved brudd på bestemmelsene i C.1.1 skal entreprenør dekke kostnader knyttet til nødvendige tiltak, herunder, men ikke begrenset til, opprydding, rensing av masser, masseutskifting og dekning av følgeskader (vegetasjon, dyreliv, renseanlegg etc.).
Overholder ikke entreprenør sine forpliktelser i ledd 1, kan byggherre etter skriftlig varsel iverksette tiltak for entreprenørens regning.
C.1.2 Andre rammebetingelser
C.1.2.1 Beliggenhet og adkomst
Anleggsområdet befinner seg langs Solheim gravplass. Atkomst fra E39 og Løbergsveien. Atkomst fra Løbergsveien gjennom gravplassen har begrensinger til kjøretøyets vekt og størrelse. Av hensyn til disse begrensingene samt brukere av gravplassen skal denne atkomsten kun brukes unntaksvis og kun etter avtale med byggherre. Entreprenøren skal etablere logistikkplan som godkjennes av Byggherren.
C.1.2.2 Anleggsområdet
Anleggsområdet har klar begrensning i form av E39 Fjøsangerveien og Solheim gravplass. E39 kan i begrensede perioder snevres inn til 1 felt for å gi nødvendig plass til sikker gjennomføring av prosjektert arbeid. Nedstenging av 2 felt kan gjennomføres i korte perioder. Entreprenøren skal søke om Innsnevring/nedstengning hos SVV.
Anleggsområdet vises på plankart Y200 Riggplan.
C.1.2.3 Tilrigging og drift av byggeplassen
I anleggsfasen vil tilgjengelig riggareal være svært begrenset. Aktuelle områder vil kunne bli påvist i forbindelse med tilbudsbefaring.
Entreprenøren må selv sørge for all rigging på anlegget for seg selv og sine underentreprenører, så som nødvendige provisoriske transportveger, fremføring av vann, elektrisitet og telefon, samt oppsetting av alle brakker, WC, lagerskur og annet i nødvendig utstrekning. Til tilrigging regnes også transport av maskiner og verktøy, samt eventuell montasje av stasjonært maskinelt utstyr.
Alle fasiliteter skal tilfredsstille arbeidstilsynets krav.
Entreprenøren er selv ansvarlig for tilkoblingspunkt for elektrisk kraft, vann og avløp.
For WC kan tillates tett system med oppsamlingstank, eller tørrklosett. Systemet skal være godkjent av kommunen. Avfallet fra oppsamlingstank eller tørrklosett skal fjernes på lovlig måte. Dersom tilknytning til offentlig kloakk er mulig, skal dette gjøres etter godkjenning av kommunen.
C.1.2.4 Trafikkavvikling
Det er utarbeidet forslag til faseplan for gjennomføringen av prosjektet (Vedlegg Y001, Y002, Y100). Faseplanen foreslår hvordan E39 kan stenges ned i forbindelse med gjennomføring av anleggsarbeidet. Entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide endelig faseplan for trafikkomlegging som samsvarer med entreprenørens fremdriftsplan.
Stenging og innsnevring av E39 skal godkjennes av SVV/VLFK. Dette arbeidet må fortrinnsvis legges til fellesferien.
Entreprenøren er ansvarlig for all midlertidig trafikkomlegging av gangveier og kjørefelt i hele anleggsperioden. Alle gang- og kjøreareal som blir berørt av entreprenørens virksomhet i anleggsperioden (gjelder både private og offentlige arealer), skal sikres mot anleggsvirksomheten.
For å begrense gjennomgangstrafikken av syklene og gående som bruker gravplassen som snarvei kan det aksepteres at alle atkomstveier til gravplassen langs Fjøsangerveien kan bli stengt i anleggsperioden. Det forutsetter at minst en atkomstvei til gravplassen fra Løbergsveien skal holdes åpen denne perioden. Atkomstveien skal kunne brukes av bårebil.
Arbeidene skal gjøres i forståelse med relevante myndigheter og enhetsprisene skal inkludere alle kostnader med f.eks. varslinger, skilting, omlegging av vei /fortau/gangvei, trafikkdirigering, etablering av snuplass, vedlikehold av midlertidige tiltak inntil permanent reetablering er utført, etc.
Entreprenøren skal prise og planlegge utførelsen av sine anleggsarbeider på en slik måte at beboerne i minst mulig grad blir berørt av anleggsvirksomheten.
C.1.2.5 Eksisterende kabler og ledninger
Det er entreprenørens fulle ansvar å få påvist nøyaktig beliggenhet av kabler og ledninger før arbeidene starter opp. Likeens er det entreprenørens fulle ansvar å sikre alle kabler og ledninger forsvarlig i anleggsperioden.
Entreprenøren står fritt i å velge metode for sikring, men før arbeidene starter opp skal forslag til sikring fremlegges for byggherren dersom dette etterspørres.
C.1.2.6 Grunnforhold
Det vises til utarbeidet rapport, se vedlegg RIGR01 Geoteknisk prosjekteringsrapport.
C.1.2.7 Orden, sperring og sikring
Anleggsområdene skal avsperres og sikres på den mest betryggende måte mot uhell og ulykker.
Entreprenøren plikter til enhver tid under anleggsperioden å rette seg etter alminnelige og spesielle påbud om sikring gitt av byggherren, arbeidstilsyn, politi, vegvesen eller andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angår. Det skal være tett gjerde mellom anleggsområdet og gravplassen frem til ny mur er på plass.
Utførelsen av slike eventuelle påbud hjemler ikke noe økonomisk vederlag fra den som gir påbudet eller byggherren, hvis annet ikke er spesielt avtalt.
C.1.2.8 Værforbehold
Det presiseres at alle utgifter i forbindelse med snø, frost, is og vannulemper skal være inkludert i prisen, enten som direkte kostnadsbærende elementer eller implisitt inkludert i andre poster.
Teknisk beskrivelse for oppdraget er utarbeidet med beskrivende tekster i henhold til NS 3420.
Byggherren forbeholder seg retten til å avvise materialer og produkter som holdes av entreprenør, dersom byggherren vurderer disse å ikke være tilfredsstillende eller ikke er i henhold til tegninger/beskrivelse.
Bygningselementer av kulturhistorisk verdi skal utformes etter antikvariske prinsipper dvs. at metodikk for utførelse, konstruksjonsprinsipper, materialbruk og utforming skal være tilsvarende som på historisk referanse oppgitt i beskrivelsen/tegninger. Det forutsettes at håndverker som har ansvaret for utforming av slike bygningselementer har kjennskap til tradisjonelle håndverkstradisjoner og materialkunnskap.
For detaljer se poster i beskrivelse samt ARK A-tegninger.
Eventuelle avvik fra dette skal godkjennes av Byggherren i hvert enkelt tilfelle.
Det vises til vedlagte tegninger. Se Dokumentplan_Fjøsangerveien OV og mur.
C.4 Tekniske referansedokumenter
Følgende rapporter finnes vedlagt:
- Godkjent tiltaksplan for håndtering av forurensede masser
- SHA Plan
- Miljøsaneringsbeskrivelse mur
- Rapport lysberegning Fjøsangerveien
- RIG R01 Geoteknisk prosjekteringsrapport
- RIM R01 Tiltaksplan masser mur langs Fjøsangerveien
- Tresikringsplan
- Rutine for Håndtering av kiste- og knokkelrester ved graving av grøfter på gravplass
D Krav til byggeprosess
Prosjektdokumentasjon skal være tilgjengelig for alle parter via Sharepoint. Sharepoint skal brukes til opplasting av dokumenter (møtereferat, sluttdokumentasjon, endringsmeldinger osv.) fra Entreprenør. Nettmøter gjennomføres ved bruk av Teams.
D.2 Kvalitetssikring
Det presiseres at alle utgifter i forbindelse med kvalitetssikring og internkontroll skal være inkludert i prisen, enten som direkte kostnadsbærende elementer eller implisitt inkludert i andre poster.
D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
D.3.1.1 Oppstartsmøter
I forbindelse med oppstart av arbeider på byggeplassen skal det avholdes oppstartsmøter med alle som vil bli tilknyttet byggeplassen.
Møtet, i regi av entreprenøren, skal klargjøre opplegget for HMS- og SHA-arbeidet med krav og plikter for de enkelte prosjektdeltagere. Alle som skal ha sitt virke på byggeplassen skal ha deltatt på møtet.
D.3.1.2 Vernerunder
Entreprenøren er ansvarlig for at det avholdes vernerunder hver 14. dag. Dersom det er behov for oftere vernerunder, skal dette avtales særskilt. Hensikten med vernerunder er å få en kontinuerlig oppfølging av vern og sikkerhet på byggeplassen og i forhold til ytre miljø. Alle involverte firma skal delta på vernerundene. Det skal skrives referat/protokoll i forbindelse med gjennomføring av vernerundene.
D.3.1.3 Vernemøter
Entreprenøren er ansvarlig for at det avholdes vernemøte i forbindelse med vernerundene. Hensikten med møtet er å samle involvert personell for gjennomgang og diskusjon av saker og forhold knyttet til HMS som ikke blir løst i den daglige drift og planlagte aktiviteter. Deltakelse og referat som for vernerunde.
D.3.1.4 4 Byggemøter
Byggherren er ansvarlig for at det holdes byggemøter hver 14. dag, dersom ikke annet er avtalt. Entreprenøren kan innkalle til byggemøter dersom han mener det er behov for det.
I byggemøtene skal entreprenøren rapportere om fremdrift, kostnader og endringsstatus. SHA skal inngå som fast post.
Byggemøtene inneholder et fast punkt om vern og sikkerhet, HMS, og oppfyllelse av miljøkrav. Det avklares ved oppstart av spesielle arbeider om det er behov for særmøter om vern / sikkerhet.
D.3.1.5 Varslingsrutiner
Entreprenøren skal ha utarbeidet prosedyrer med angivelse av tiltak og varsling ved ulykker, akutt forurensning og brann. Prosedyrene angir hvilke tiltak som skal igangsettes øyeblikkelig, samt viktige nødtelefoner og hvilket førstehjelpsutstyr som finnes på byggeplassen. Entreprenøren er ansvarlig for prosedyrene og at disse er tilgjengelig og lett synlig.
Ulykker med personskade skal varsles til Arbeidstilsynet, politi og byggherre. Nestenulykker skal rapporteres til Arbeidstilsynet og byggherren. Arbeidsgiver er ansvarlig for varslingen, herunder utfylling av nødvendige meldingsskjemaer.
Akutt forurensning varsles til Brannvesenet (tlf. 110) og VA-etatens vaktsentral (tlf. ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇). Andre hendelser som kan medføre skade på ytre miljø skal varsles til VA-etatens vaktsentral.
D.3.1.6 Sanitetsutstyr (førstehjelpsutstyr)
Følgende førstehjelpsutstyr skal finnes på byggeplassen til enhver tid:
- førstehjelpsskrin
- sykebåre med ullteppe
Plassering av utstyret skiltes. Entreprenøren er ansvarlig for anskaffelse og vedlikehold av utstyret.
D.3.1.7 Brannslukkingsutstyr
Arbeider som kan medføre brannfare skal ikke utføres med mindre den ansvarlige har tatt nødvendige forholdsregler. Bl.a. skal brannslokkingsapparat være tilgjengelig på arbeidsstedet under utførelsen.
D.3.1.8 Kjemikalieregelverket REACH
Entreprenør skal følge de plikter som er definert i kjemikalieregelverket REACH. Inkludert i dette er forhold som f.eks. tillatt bruk, anvendelsesområde, autorisasjon, instruksjon for bruk og oppbevaring, oppbevaring av dokumentasjon mm.
D.3.1.9 Eksplosjonsfarlig stoff
Entreprenør skal følge forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.
Formålet med forskriften er å sikre at enhver håndtering av eksplosjonsfarlig stoff skjer på en slik måte at risikoen for brann, eksplosjon, uhell og ulykker er redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås.
E Frister og dagmulkter
E.1.1.1 Overordnet fremdriftsplan
Det er ønskelig med oppstart snarest mulig etter tildelingen av kontrakten. Arbeidet som medfører stenging/innsnevring av E39 skal utføres i sommermånedene (fortrinnsvis juli 2024). Det kan derfor regnes med at det må utføres anleggsarbeid gjennom hele sommeren inkludert fellesferien.
E.1.1.2 Entreprenørens fremdriftsplan
Utarbeides av entreprenøren senest innen 3 uker etter kontraktinngåelsen.
F Vederlaget
Entreprenør skal fylle ut tabeller som legges ved i et eget vedlegg i tilbudsdokumentene og i NS3420 kap 30.
Prissammenstilling er lagt inn i Vedlegg XX Prissammenstilling til NS8405 Del II Kontraktsgrunnlaget (kap F Vederlaget). Oppdateres etter tildelt kontrakt.
De oppførte summer i prissammenstillingen representerer et komplett utført arbeid i henhold til beskrivelse og tegninger for dette oppdraget.
Entreprenøren påtar seg å utføre regningsarbeider på grunnlag av nedenstående priser og påslagsfaktorer. Alle priser oppgis ekskl. mva. og skal være faste frem t.o.m. 01.05.25. Det skal være samsvar mellom tilbudte enhetspriser i tilbudsdokumentet og priser i tabellene under.
F.2.1 Timepriser personell
Timepriser skal inkludere alle direkte og indirekte kostnader som for eksempel sosiale utgifter, reisetid og reisepenger, bilgodtgjørelse og bompenger, administrasjon, risiko, fortjeneste, rigg og drift, mv. Verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. skal være inkludert i enhetsprisene.
Timepriser personell prises i NS3420 kap 30
F.2.2 Timepriser på transport og maskiner inkl. fører
Timeprisene skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Dette gjelder for egne og innleide maskiner og transportmidler.
Timepriser på transport og maskiner inkl. fører prises i NS3420 kap 30
F.2.3 Påslagsfaktorer for materialer, utstyr og transport
Påslagsfaktorer for materialer skal inkludere alle indirekte kostnader men skal ikke utgjøre mer enn 10%.
Påslagsfaktorer for innleid utstyr og transport skal inkludere alle indirekte kostnader men skal ikke utgjøre mer enn 10%.
F.2.4 Underentreprenører
Navn på entreprenører innenfor de respektive fag skal oppgis i tabell for prissammenstilling.
F.3.1 Regulering av kontraktssum
Kontraktssummen reguleres i henhold til NS 8405 pkt. 27.1. Ved regulering benyttes Statistisk Sentralbyrås indeks: 08651: Byggekostnadsindeks for bustader i alt. Utgangspunktet for beregningen er indekstallet for den måned tilbudsfristen utløp. Prisstigningen beregnes i forhold til indekstallet for avregningsperioden.
G Oppdragsgivers ytelser
G.1.1 Oppdragsgivers medvirkning
Byggherren skal fremskaffe Igangsettingstillatelse fra bygningsmyndighetene før oppstart av anleggsarbeid. Det er også inngått Gjennomføringsavtale med SVV.
Byggherren kan etter avtale med Entreprenør søke om dispensasjon fra Gravplassloven.
G.1.2 Byggherrens kontroller
Byggherrens byggeledelse vil utarbeide kontrollplan og foreta kontroll og kvalitetssikring av entreprenørens utførelse av oppdraget.
G.1.3 Uavhengig kontroll
Byggherren kan få utført uavhengig kontroll av utførelsen.