Common use of Відповідальність сторін за порушення договору Clause in Contracts

Відповідальність сторін за порушення договору. 6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до законодавства та цього договору. 6.2. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу колективний споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, але не більше ніж 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та жит випадках, визначених законом. 6.3. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання. надання іе в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу штраф у розмірі 100 гривень за кожну добу її ненадання і 100 гривень за кожну добу надання її не в повному обсязі або невідповідної якості. 6.4. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для перевірки якості надання послуги у строк 24 год. але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживача. 6.5. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором, та актам законодавства. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 6.6. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги колективному споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги. ф Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те. що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або електронним повідомленням (листом) на електрону пошту, зазначену в цьому договорі. Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором. 6.7. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавця. 6.8. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного споживача або його представника. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги кшіективному споживачу. 6.9. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надані^ в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного поташ ▇ за фактично спожиту послугу, заборгованості щодо попередньої оплати вартості послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості. 6.10. Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

Відповідальність сторін за порушення договору. 6.15.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до законодавства У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та цього договору(або) чинним законодавством України. 6.25.2. У разі несвоєчасного здійснення платежів повернення Підрядником отриманого авансу, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від суми заборгованості по авансу, але не більше облікової ставки НБУ, за послугу колективний споживач зобов'язаний сплатити пеню кожний день затримки. 5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 5.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 5.5. Підрядник несе відповідальність за якість виконання робіт, передбачених даним Договором та зобов’язаний безкоштовно усунути недоліки та компенсувати Замовнику усі збитки, завдані неякісним виконанням робіт. 5.6. Замовник має беззаперечне право утримання при здійсненні розрахунків від сплати на користь Підрядника до 15 % вартості виконаних робіт, в разі неякісного виконання робіт, передбачених даним Договором, або порушення Підрядникам терміну виконання робіт. 5.7. У випадку прострочення Замовником термінів розрахунків, передбачених дійсним договором, Замовник сплачує Підряднику пеню, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня стягується пеня, від суми заборгованості простроченого платежу за кожний день прострочений день. 5.8. За перевищення передбачених цим Договором строків закінчення робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє під час прострочення платежувід Договірної ціни, але не більше ніж 0,01 відсотка суми боргу що вказана у п. 2.1. Договору за кожен кожний календарний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та жит випадках, визначених законом. 6.35.9. У разі ненадання послугивипадку не виконання Підрядником зобов’язань, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяцявикладених у пунктах 1.1 у термін визначений у розділі 1 даного Договору більш ніж на 15 днів, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання. надання іе в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу крім пені Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 100 гривень за кожну добу її ненадання і 100 гривень за кожну добу надання її не в повному обсязі або невідповідної якості20 % Договірної ціни, вказаної у п.2.1. 6.4. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для перевірки якості надання послуги у строк 24 год. але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживача. 6.5. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором, та актам законодавства. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 6.6. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги колективному споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги. ф Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те. що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або електронним повідомленням (листом) на електрону пошту, зазначену в цьому договорі. Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором. 6.7. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавця. 6.8. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного споживача або його представника. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги кшіективному споживачу. 6.9. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надані^ в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного поташ ▇ за фактично спожиту послугу, заборгованості щодо попередньої оплати вартості послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості. 6.10. Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

Відповідальність сторін за порушення договору. 6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до законодавства та цього У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, ▇▇▇▇▇▇▇ несе відповідальність, встановлену даним договором і чинним законодавством України. 6.2. За порушення погоджених строків надання послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від вартості ненаданих послуг. 6.3. У разі несвоєчасного здійснення платежів випадку надання неякісних послуг Виконавець сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості наданих неякісних послуг. 6.4. У випадку порушення «Замовником» строків розрахунків за послугу колективний споживач зобов'язаний сплатити договором Замовник сплачує Виконавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня НБУ від несплаченої суми заборгованості за кожний день прострочення платежупрострочення, але не більше ніж 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого днякрім випадків, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та жит випадкахколи таке порушення відбулося через невиконання Виконавцем строків і умов, визначених законом. 6.3. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання. надання іе в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу штраф у розмірі 100 гривень за кожну добу її ненадання і 100 гривень за кожну добу надання її не в повному обсязі або невідповідної якості. 6.4. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для перевірки якості надання послуги у строк 24 год. але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживачапередбачених даним Договором. 6.5. У випадку не надання Виконавцем акту прийому-передачі наданих послуг у строки, передбачені п. 4.2. даного договору, Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором, та актам законодавства. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»сплачує Замовникові штраф у розмірі 10 % від вартості послуг. 6.6. У випадку здійснення працівниками Виконавця порушення, передбаченого Переліком видів порушень і відповідальності Виконавця (додаток № 3), Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги колективному споживачеві сплачує Замовникові штраф у разі непогашення розмірі, зазначеному в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги. ф Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те. що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або електронним повідомленням (листом) на електрону пошту, зазначену в цьому договорі. Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договоромдодатку № 3. 6.7. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження По факту порушення, скоєного працівником ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, уповноважені представники ▇▇▇▇▇▇ підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Виконавцем штрафу, передбаченого додатком № 3. У випадку відмови вповноважених представників Виконавця від виконавцяпідписання двостороннього акту, представники Замовника мають право скласти односторонній акт, що буде підставою для оплати Виконавцем штрафу. 6.8. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення Оплата Виконавцем штрафів, передбачених додатком № 3, здійснюється у присутності колективного споживача або його представникапротягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги кшіективному споживачу6.7. даного договору. 6.9. Постачання послуги У випадку порушення порядку заповнення податкових накладних та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних Виконавець сплачує Замовнику штраф у разі обмеження (припинення) її надані^ в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного поташ ▇ за фактично спожиту послугу, заборгованості щодо попередньої оплати вартості послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованостірозмірі 20% від суми договору. 6.10. Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцемнатурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 6.18.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання неналежне виконання умов цього договору Договору відповідно до законодавства та цього договору. 6.2. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу колективний споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, але не більше ніж 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та жит випадках, визначених законом. 6.3. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання. надання іе в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу штраф у розмірі 100 гривень за кожну добу її ненадання і 100 гривень за кожну добу надання її не в повному обсязі або невідповідної якості. 6.4. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 8.2. Перевірка відповідності У разі ненадання або надання Послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих Послуг. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик Споживача для перевірки якості надання послуги здійснюється Послуги у строк не пізніше ніж протягом 1 (однієї) доби з моменту отримання відповідного повідомлення Споживачу. 8.3. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року за №1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для перевірки якості надання послуги у строк 24 год. але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживача». 6.58.4. Виконавець У разі несвоєчасного здійснення платежів Споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не несе відповідальності може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. 8.5. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за Послугу. 8.6. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у Споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином, та повідомлення Виконавця про зазначені обставини в порядку, визначеному законом та Договором. 8.7. У разі ненадання послугиПослуг, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором, та актам законодавства. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її їх не в повному обсязі або невідповідної якості під Виконавець здійснює перерахунок вартості Послуг, а також сплачує Споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання Послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час перервспоживання Послуги), передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 6.6. Виконавець має право обмежити (припинити) за кожен день ненадання Послуг, надання послуги колективному споживачеві у разі непогашення їх не в повному обсязі заборгованості або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з оплати спожитої послуги. ф Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те. отриманням Послуг, що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (виникли з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або електронним повідомленням (листом) на електрону пошту, зазначену в цьому договорі. Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договоромвини Споживача). 6.78.8. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житловоАварійно-комунальні послуги» протягом 30 днів відновними роботами є комплекс робіт з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавцяліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям. 6.8. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного споживача або його представника. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги кшіективному споживачу. 6.9. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надані^ в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного поташ ▇ за фактично спожиту послугу, заборгованості щодо попередньої оплати вартості послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості. 6.10. Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

Відповідальність сторін за порушення договору. 6.15.1. Згідно з цим Договором Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до законодавства та цього договорудіючого Законодавства України. 6.25.2. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу колективний споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку Українивипадку порушення зобов'язання, що діяла виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в періодУкраїні законодавством. 5.3. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, за який сплачується пеня від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, але не більше ніж 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається тобто виконання з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та жит випадкахпорушенням умов, визначених закономцим Договором. 6.35.4. У разі ненадання послугиРеєстрант несе повну самостійну відповідальність за використання зареєстрованого за його дорученням домену, надання її не включаючи інформаційний обмін поштовими повідомленнями, розміщену ним в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяцяІнтернет інформацію та інші дії, пов’язані з використанням цього домену. 5.5. Реєстратор несе відповідальність перед Реєстрантом тільки за дії, що настає за розрахунковимбезпосередньо пов’язані з суттю процедури реєстрації, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання. надання іе в повному обсязі або невідповідної якостіделегування, а також сплатити споживачу штраф у розмірі 100 гривень за кожну добу її ненадання і 100 гривень за кожну добу надання її не в повному обсязі або невідповідної якостіадміністрування, та супроводження доменних імен, що знаходяться на його обслуговуванні. 6.45.6. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послугиРеєстратор не несе відповідальності за можливі порушення нормального функціонування системи доменних імен, надання її що обумовлені технічними особливостями мережі Інтернет і знаходяться позі сферою дії контролю Реєстратора. 5.7. Реєстратор не несе відповідальність перед Реєстрантом за дії Оператора Реєстру та Адміністратора публічного домену по відношенню до доменних імен. В випадку, якщо дії Оператора Реєстру чи Адміністратора публічного домену тягнуть за собою непрацездатність доменного імені та виходять за межі правил, визначених в повному обсязі або неналежної якості здійснюється відповідному Регламенті публічного домену Реєстрант має право пред’явити Оператору реєстру чи Адміністратору публічного домену відповідну претензію в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник законодавством України, 2019 р.але без притягнення Реєстратора в якості відповідача по такій претензії. При цьому Реєстрант повинен обгрунтувати в даній претензії, № 4що дії саме Оператора Реєстру та Адміністратора публічного домену призвели до непрацездатності доменного імені та виходять за межі правил, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для перевірки якості надання послуги у строк 24 год. але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживачавизначених в відповідному Регламенті публічного домену. 6.55.8. Виконавець Оператор Реєстру, Реєстратор та Адміністратор відповідного Реєстру не несуть відповідальність за використання доменних імен, зареєстрованих з їх допомогою, а також за зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами чи розміщуються на серверах служби. 5.9. Ні Адміністратор, ні Оператор відповідного Реєстру не можуть бути притягнені в якості сторін в судових спорах, пов’язаних з використанням доменних імен. 5.10. Реєстрант несе відповідальності відповідальність за ненадання послугивибір доменного імені, надання за можливі порушення законодавства України, прав третіх осіб, пов’язаних з вибором та реєстрацією доменного імені, а також несе ризик збитків, пов’язаних з таким порушенням. 5.11. Реєстрант несе повну виключну відповідальність перед третіми особами за використання зареєстрованого в його інтересах доменного імені. 5.12. Реєстратор зобов’язується зберігати конфіденційність інформації Реєстранта, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, а також зберігати конфіденційність інформації, отриманої як після реєстрації домену, так і необхідної для його подальшого адміністрування, та не розголошувати її не в повному обсязі або невідповідної якостітретім особам. 5.13. В разі, якщо доведетаке розголошення відбулося з вини Реєстратора, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором, та актам законодавства. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 6.6. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги колективному споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги. ф Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те. що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або електронним повідомленням (листом) на електрону пошту, зазначену в цьому договорі. Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором. 6.7. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавця. 6.8. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного споживача або його представника. Неприбуття зазначених осібвідшкодувати збитки Реєстранту, які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги кшіективному споживачустали наслідком такого розголошення. 6.9. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надані^ в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного поташ ▇ за фактично спожиту послугу, заборгованості щодо попередньої оплати вартості послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості. 6.10. Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

Відповідальність сторін за порушення договору. 6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до законодавства та цього У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України. 6.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості невиконаних робіт. 6.3. У разі несвоєчасного здійснення платежів випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 6.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за послугу колективний споживач зобов'язаний сплатити договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня НБУ від несплаченої суми заборгованості за кожний день прострочення платежупрострочення, але не більше ніж 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого днякрім випадків, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та жит випадкахколи таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, визначених законом. 6.3. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання. надання іе в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу штраф у розмірі 100 гривень за кожну добу її ненадання і 100 гривень за кожну добу надання її не в повному обсязі або невідповідної якості. 6.4. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для перевірки якості надання послуги у строк 24 год. але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживачапередбачених даним Договором. 6.5. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведеЗа порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором, та актам законодавства. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»відповідають умовам Договору. 6.6. Виконавець має право обмежити (припинити) У випадку не надання послуги колективному споживачеві Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послугистроки, передбачені п. ф Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те4.2. що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або електронним повідомленням (листом) на електрону поштуданого договору, зазначену в цьому договорі. Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договоромПідрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10 % від вартості виконаних робіт. 6.7. Обмеження За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавця.застосовується при виконанні робіт на території комбінату) 6.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У разі обмеження випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного споживача або його представника. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги кшіективному споживачу.застосовується при виконанні робіт на території комбінату) 6.9. Постачання послуги у разі обмеження Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 6.8. даного договору. (припинення) її надані^ в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного поташ ▇ за фактично спожиту послугу, заборгованості щодо попередньої оплати вартості послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.застосовується при виконанні робіт на території комбінату) 6.10. Витрати виконавця У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з обмеження цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 6.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 6.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір в натурі. 6.13. У випадку не повернення Підрядником після завершення (припиненняоб’єкт ремонтних робіт) надання послуги робіт Підрядник компенсує Замовнику його балансову вартість. (застосовується у випадку, коли виконуються ремонти машин, механізмів та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються устаткування на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.території підрядника)

Відповідальність сторін за порушення договору. 6.18.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання неналежне виконання умов цього договору Договору відповідно до законодавства та цього договору. 6.2. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу колективний споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, але не більше ніж 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та жит випадках, визначених законом. 6.3. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання. надання іе в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу штраф у розмірі 100 гривень за кожну добу її ненадання і 100 гривень за кожну добу надання її не в повному обсязі або невідповідної якості. 6.4. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 8.2. Перевірка відповідності У разі ненадання або надання Послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих Послуг. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик Споживача для перевірки якості надання послуги здійснюється Послуги у строк не пізніше ніж протягом 1 (однієї) доби з моменту отримання відповідного повідомлення Споживачу. 8.3. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року за №1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 » (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для перевірки якості надання послуги у строк 24 год. але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживача. 6.58.4. Виконавець У разі несвоєчасного здійснення платежів Споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не несе відповідальності може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. 8.5. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за Послугу. 8.6. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у Споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином, та повідомлення Виконавця про зазначені обставини в порядку, визначеному законом та Договором. 8.7. У разі ненадання послугиПослуг, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором, та актам законодавства. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її їх не в повному обсязі або невідповідної якості під Виконавець здійснює перерахунок вартості Послуг, а також сплачує Споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання Послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час перервспоживання Послуги), передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 6.6. Виконавець має право обмежити (припинити) за кожен день ненадання Послуг, надання послуги колективному споживачеві у разі непогашення їх не в повному обсязі заборгованості або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з оплати спожитої послуги. ф Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те. отриманням Послуг, що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (виникли з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або електронним повідомленням (листом) на електрону пошту, зазначену в цьому договорі. Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договоромвини Споживача). 6.78.8. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житловоАварійно-комунальні послуги» протягом 30 днів відновними роботами є комплекс робіт з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавцяліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям. 6.8. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного споживача або його представника. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги кшіективному споживачу. 6.9. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надані^ в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного поташ ▇ за фактично спожиту послугу, заборгованості щодо попередньої оплати вартості послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості. 6.10. Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

Відповідальність сторін за порушення договору. 6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до законодавства та цього У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України. 6.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості невиконаних робіт. 6.3. У разі несвоєчасного здійснення платежів випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 6.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за послугу колективний споживач зобов'язаний сплатити договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня НБУ від несплаченої суми заборгованості за кожний день прострочення платежупрострочення, але не більше ніж 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого днякрім випадків, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та жит випадкахколи таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, визначених законом. 6.3. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання. надання іе в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу штраф у розмірі 100 гривень за кожну добу її ненадання і 100 гривень за кожну добу надання її не в повному обсязі або невідповідної якості. 6.4. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для перевірки якості надання послуги у строк 24 год. але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживачапередбачених даним Договором. 6.5. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведеЗа порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором, та актам законодавства. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»відповідають умовам Договору. 6.6. Виконавець має право обмежити (припинити) У випадку не надання послуги колективному споживачеві Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послугистроки, передбачені п. ф Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те4.2. що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або електронним повідомленням (листом) на електрону поштуданого договору, зазначену в цьому договорі. Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договоромПідрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10 % від вартості виконаних робіт. 6.7. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавцяцього договору. 6.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного споживача або випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його представника. Неприбуття зазначених осібпідписання, які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання послугипредставники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, не є перешкодою який буде підставою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги кшіективному споживачуоплати Підрядником штрафу. 6.9. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надані^ в повному обсязі Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом наступного дня 10 днів з дати повного поташ ▇ за фактично спожиту послугумоменту складання акту, заборгованості щодо попередньої оплати вартості послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованостіпередбаченого п. 6.8. даного договору. 6.10. Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги У випадку порушення порядку заповнення податкових накладних та з відновлення її постачання реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних Підрядник сплачує Замовнику штраф у випадкахрозмірі 20% від суми договору. 6.11. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, передбачених цим пунктомзаподіяних порушенням договору, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцемне звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до законодавства та цього У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, ▇▇▇▇▇▇▇ несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України. 6.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості робіт, визначеної в пункті 2.1. даного Договору. 6.3. У разі несвоєчасного здійснення платежів випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості робіт, визначеної в пункті 2.1. даного Договору. 6.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за послугу колективний споживач зобов'язаний сплатити договором Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня НБУ від несплаченої суми заборгованості за кожний день прострочення платежупрострочення, але не більше ніж 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається яка розраховується з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та жит випадках, визначених законом. 6.3. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання. надання іе в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу штраф у розмірі 100 гривень за кожну добу її ненадання і 100 гривень за кожну добу надання її не в повному обсязі або невідповідної якості. 6.4. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для перевірки якості надання послуги у строк 24 год. але не пізніше ніж протягом однієї доби 10 банківського дня з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживачанастання прострочення у відсотках, шляхом її ділення на 365 днів та множення на кількість днів прострочення. 6.5. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послугиЗа порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості робіт, надання її не визначеної в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором, та актам законодавствапункті 2.1. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»даного Договору. 6.6. Виконавець має право обмежити (припинити) У випадку не надання послуги колективному споживачеві Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у разі непогашення строки, передбачені п. 4.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 1% від вартості робіт, визначеної в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги. ф Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те. що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або електронним повідомленням (листом) на електрону пошту, зазначену в цьому договорі. Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договоромпункті 2.1. 6.7. Обмеження За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавця.застосовується при виконанні робіт на території комбінату) 6.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком №3. У разі обмеження випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного споживача або його представника. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги кшіективному споживачу.застосовується при виконанні робіт на території комбінату) 6.9. Постачання послуги у разі обмеження Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком №3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 6.8. даного договору. (припинення) її надані^ в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного поташ ▇ за фактично спожиту послугу, заборгованості щодо попередньої оплати вартості послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.застосовується при виконанні робіт на території комбінату) 6.10. Витрати виконавця У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з обмеження цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. (припиненняДаний пункт застосовується у договорах із контрагентами платниками ПДВ). 6.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. (Даний пункт застосовується у договорах із контрагентами платниками ПДВ). 6.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір в натурі. 6.13. У випадку не повернення Підрядником після завершення (об’єкт ремонтних робіт) надання послуги та з відновлення її постачання у випадкахробіт ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ компенсує Замовнику його вартість, передбачених цим пунктом, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцемзазначену в п. 1.2. даного договору.

Відповідальність сторін за порушення договору. 6.18.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до законодавства та цього договору. 6.28.2. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу колективний споживач зобов'язаний зобов’язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, але не більше ніж 0,01 відсотка суми боргу за кожен кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та жит випадкахжитлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, визначених закономпідтвердженої належним чином. 6.38.3. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачу в разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиту послугу протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Попередження надсилається споживачу рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та/або за допомогою електронних систем розрахунків споживача та/або засобами телефонного зв’язку, та/або на електронну поштову адресу, вказану споживачем. 8.4. Обмеження (припинення) надання послуги здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. 8.5. Дії щодо обмеження (припинення) надання послуги не повинні призводити до: пошкодження спільного майна співвласників багатоквартирного будинку; порушення прав та інтересів інших споживачів - співвласників багатоквартирного будинку, які виконують зобов’язання, встановлені законодавством і цим договором. У разі настання зазначених наслідків вони фіксуються власником (співвласниками) багатоквартирного будинку і виконавцем та відшкодовуються винною стороною відповідно до законодавства. 8.6. Постачання послуги у разі її обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного виконавцем. 8.7. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковимрозрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання. , надання іе не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу штраф у розмірі 100 гривень у розмірі 0,01 відсотка середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги)за кожну добу її ненадання і 100 гривень за кожну добу ненадання, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості. 6.48.8. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «“Про житлово-комунальні послуги»”. Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету М іністрів Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для проведення перевірки якості надання послуги у строк 24 год. але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживача. 6.58.9. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку на межі централізованих інженерно- технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку її якість відповідала вимогам, установленим встановленим цим договором, договором та актам актами законодавства. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «“Про житлово-комунальні послуги»”. 6.6. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги колективному споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги. ф Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те. що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або електронним повідомленням (листом) на електрону пошту, зазначену в цьому договорі. Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором. 6.7. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавця. 6.8. У разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного споживача або його представника. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги кшіективному споживачу. 6.9. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надані^ в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного поташ ▇ за фактично спожиту послугу, заборгованості щодо попередньої оплати вартості послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості. 6.10. Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.