Contract
ПРОЄКТ
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання
автомобільних доріг загального користування
м. ________________ №_____________
Замовник Служба автомобільних доріг, в особі ______________________ (П.І.Б), що діє на підставі (Статуту, Положення тощо) (далі - Замовник), з однієї сторони, та _____________________________ (найменування), в особі ______________________ (П.І.Б), що діє на підставі ____________ (Статуту, Положення тощо) (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», Цивільним і Господарським кодексами України (зі змінами), у тому числі п. 3, ч. 1 ст. 3 та ст. 6 Цивільного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей Договір про наступне:
I. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, надати послуги з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів державного бюджету (інших бюджетів) та в обумовлений цим договором термін. Замовник зобов’язується прийняти надані згідно із цим договором та чинним законодавством України належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість в міру надходження бюджетних коштів, передбачених на ці цілі на його рахунок.
1.2. Виконавець приймає по акту від Замовника мережу автомобільних доріг загального користування, дорожні споруди на них для надання послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання. Протяжність автомобільних доріг згідно предмету даного Договору становить –____км. Перелік доріг, що доручаються Виконавцю для надання послуг за предметом Договору, визначений Додатком 1, що є невід’ємною частиною Договору.
1.3. Послуги з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання надаються відповідно до норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, з урахуванням вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих документів. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудеться зміна норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих документів (у тому числі, набрання чинності нових), Виконавець зобов’язаний надавати послуги у відповідності до таких змін.
1.4. Послуги надаються Виконавцем згідно щомісячних планів-завдань із зазначенням орієнтовної кошторисної вартості у вигляді актів дефектів (план-завдання), затверджених Замовником.
1.5. На період дії Договору та протягом гарантійного періоду, Виконавець відповідно до Закону України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху, якщо дорожньо-транспортна пригода чи зупинка руху сталася з причини незадовільного експлуатаційного стану автомобільної дороги та порушення зобов’язань щодо надання послуг за цим договором, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання смуги відведення юридичними чи фізичними особами на мережі автомобільних доріг, якщо такі збитки завдані з вини Виконавця або його Субпідрядників.
Передбачена відповідальність Виконавця настає виключно під час надання послуг та протягом гарантійного терміну при наявності відповідного плану-завдання Замовника.
1.6. Крім послуг передбачених вище, Виконавець за письмовим розпорядженням (завданням) Замовника надає послуги у межах фінансування Замовника:
- з усунення загрози безпечного проїзду автотранспорту;
- з виконання звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції за завданням Замовника;
- з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод;
- з ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних та аварійних ситуацій;
- усуненню загрози небезпечного руху автотранспорту у разі надходження конкретних письмових розпоряджень (заявок) про усунення загрози безпечного руху автотранспорту;
- аварійні послуги, перелік яких визначається відповідно до СОУ42.1-37641918-105:2013.
Зазначені непередбачувані послуги мають бути надані, крім випадку надходження письмової заборони Замовника на виконання окремих конкретних робіт.
1.6. При виникненні причин, що заважають Виконавцю надати послуги у встановлені терміни (стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх надання.
1.7. У разі виявлення Виконавцем надзвичайних або аварійних ситуацій, на дорогах загального користування __________ області, він зобов'язаний негайно поставити до відома Замовника і при його письмовій згоді приступити до виконання робіт з попередження або усунення наслідків вищезазначених ситуацій. У всіх випадках, у разі виявлення на вищевказаних автомобільних дорогах будь-яких відхилень від вимог стандартів, норм і правил, які діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Виконавець негайно встановлює необхідні технічні засоби організації дорожнього руху, відповідно до діючих нормативів та за письмовим рішенням Замовника вводить необхідні обмеження у русі.
Виконавець інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт в смузі відведення автомобільних доріг та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою інформацію про стан проїзду на автомобільних дорогах.
1.8. Виконавець за завданням Замовника зобов’язаний брати участь в обстеженні дорожніх умов (роботі комісії), в місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах, які обслуговуються.
1.9. Виконавець, за завданням Замовника, виконує у встановлені ним терміни заходи з підготовки та проходження осінньо-зимового періоду, керованого пропуску льодоходу, весняних паводків, виконання вимог цивільного захисту та подає на погодження Замовнику затверджені відповідні плани робіт.
1.10. У випадку зміни протяжності автомобільних доріг, зазначених в Додатку № 1, (в результаті реконструкції, капітального або поточного ремонту тощо) з ініціативи Замовника, умови Договору підлягають зміні шляхом укладення Сторонами додаткової угоди. Також у випадку зміни нормативно-правових актів, що стосуються переліку автомобільних доріг, зазначених в Додатку № 1, договір приводиться у відповідність до вимог чинного нормативно-правового акту шляхом укладення Сторонами додаткової угоди.
1.11. Цей договір є середньостроковим зобов’язанням щодо поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування за напрямами фінансування, визначеними Бюджетним кодексом України.
II. Вимоги щодо якості
2.1. Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає нормам, правилам, стандартам та технічним умовам у сфері дорожнього господарства, з урахуванням вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих документів. Відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Виконавець.
2.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об’єкті. Замовник призначає свого представника, який контролює якість наданих Виконавцем послуг, про що письмово повідомляє Виконавця.
2.3. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування здійснюється відповідно до норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, з урахуванням вимог норм чинного законодавства України та інших нормативних актів, нормативних документів та документів організаційно-розпорядчого характеру.
2.4. У разі виявлення порушень умов цього Договору Замовник зобов’язаний видати Виконавцю письмовий припис про усунення допущених недоліків (порушень) і не повинен приймати надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки надання послуг і замінюватись за рахунок Виконавця. Неякісно надані послуги, у тому числі, надані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Виконавець у визначені Замовником терміни зобов’язаний усунути виявлені недоліки у відповідності до встановлених вимог. Якщо Виконавець не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Виконавця, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Виконавцем за надані послуги.
2.5. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Виконавець забезпечує відповідність якості дорожніх матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього.
В ході заготівлі матеріалів для зимового утримання автомобільних доріг, для протипаводкових, протизсувних та інших заходів, виконання заготівлі матеріалів протиожеледних комбінованих тощо, їх доставки в господарства або на ділянки доріг (об’єкти), а також будівельних матеріалів (бітум, щебінь, тощо) Виконавець в кожному випадку розробляє та погоджує з Замовником транспортні схеми на всі матеріали і вироби окремо або в складі актів дефектів.
Замовник має право надати Виконавцю необхідні для виконання послуг матеріали, в тому числі матеріали від розбирання (демонтажу), а Виконавець зобов’язаний їх використати у встановлений спосіб. Передача матеріалів оформлюються актом приймання-передачі, у якому відображають найменування, кількість та вартість матеріалів, що передаються. Виконавець відповідає за цільове використання матеріалів Замовника та зобов’язаний надати Замовнику звіт про використання матеріалів та повернути їх залишок та основні відходи протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Повернення залишку матеріалів та основних відходів оформлюється підписанням Сторонами акту приймання-передачі залишку матеріалів та основних відходів.
Виконавець зобов’язаний вживати усіх заходів щодо збереження матеріалів, переданих йому Замовником, та відповідає за втрату та/або пошкодження цих матеріалів і відшкодовує Замовнику їх вартість завдану з вини Виконавця.
2.6. Перевірки Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Виконавця від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Виконавець зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3-и дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.
Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Виконавця у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали - заміні.
2.7. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта в результаті наданих послуг з гарантійними термінами, відповідно до вимог нормативних документів.
2.8. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єкта на якому надані послуги розпочинається з дати підписання акта наданих послуг усіма сторонами Договору і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт, на якому надані послуги, не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Виконавець.
2.9. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку, визначеного пунктом 2.7 цього Договору експлуатації на об’єкті наданих послуг недоліків, відповідальність за які несе Виконавець, зобов’язаний письмово повідомити про це Виконавця і запросити його для складання протягом 5 (п’яти) календарних днів відповідного Акту виявлених недоліків з визначенням в ньому термінів усунення виявлених недоліків.
2.10. У випадку відмови Виконавця взяти участь у складанні Акту виявлених недоліків , Замовник складає Акт виявлених недоліків за участі третьої сторони і надає Акт виявлених недоліків Виконавцю для усунення ним недоліків (вад). Якщо Виконавець не забезпечить усунення виявлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник вживає заходів з усунення виявлених недоліків та компенсує витрати на усунення за рахунок Виконавця.
2.11. Виконавець не нестиме відповідальності за недоліки об’єкту, що сталися внаслідок порушень Замовника при експлуатації об'єкта, природного зносу об’єкта наданих послуг чи його частин, неправильної експлуатації об’єкту наданих послуг, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Виконавця, інших не залежних від нього обставин, а також за недоліки, відомі на момент початку надання послуг.
2.12. Виконавець гарантує можливість експлуатації об’єкта, на якому надавалися послуги, відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття наданих послуг Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором або нормативними актами.
III. Ціна договору.
3.1. Ціна цього Договору становить _________________грн (_____________гривень), у тому числі ПДВ: ___________ грн.
Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватися протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору відповідно до планів фінансування, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів, що буде визначатися додатковими угодами.
3.2. Договірна ціна є динамічною і може бути уточнена відповідно до законодавства України, норм та стандартів за наступних умов:
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- змінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов’язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості послуг
- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі або зменшення обсягів послуг, що надаються.
3.3. Договірна ціна робіт складається відповідно до СОУ 42.1-37641918-085:2018 “Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання” та наведена в Додатку № 2.
3.4. У разі зміни нормативно-правових актів та нормативних документів щодо ціноутворення в експлуатаційному утриманні автомобільних доріг здійснюється перерахунок договірної ціни по невиконаних роботах. При збільшенні вартості послуг, спричиненого зміною нормативно-правових актів або нормативних документів, відшкодування здійснюється за рахунок коштів на покриття ризику всіх учасників, про що укладається відповідна додаткова угода.
3.5. Замовник має право в межах договірної ціни здійснювати перерозподіл послуг за видами і кількістю.
IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Підставою для проведення розрахунків за надані послуги є підписані Сторонами в установленому порядку «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складені у відповідності з положенням чинних стандартів з ціноутворення та в межах вартості, визначеної в договірній ціні. Виконавець подає Замовнику зазначені форми не пізніше, ніж за 5 робочих днів до кінця звітного місяця, або терміну, встановленого Замовником для поетапної оплати наданих послуг.
За підсумками роботи за місяць Виконавець визначає обсяги та вартість наданих послуг, що підлягають оплаті, готує відповідні документи, погоджує їх з відповідними відділами Служби автомобільних доріг у порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами Замовника та подає для підписання Замовнику. Замовник за участю представника Виконавця перевіряє виконання послуг згідно представленого акту (форма №КБ-2в) і підписує його в частині фактично наданих послуг в межах виділених бюджетних асигнувань, або обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 10 днів з дня одержання. Візування актів ф.№КБ-2в відповідальними працівниками Замовника здійснюється до подання актів на підписання Замовнику та не підтверджує факту прийняття послуг.
Одночасно з формами №КБ-2 та №КБ-3 Виконавець подає Замовнику накладні (або їх реєстр) на придбані матеріали, конструкції, вироби, розрахунок фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів, а також інші підтвердні документи, передбачені цим Договором, а у випадку залучення Субвиконавців - з виділенням послуг наданих Субвиконавцями.
Відповідно до погодженого Сторонами Графіку здачі наданих обсягів послуг, представник Замовника протягом обґрунтованого строку перевіряє надані послуги на відповідність поданим формам №КБ-2 та №КБ-3 та в межах наданих бюджетних асигнувань. У разі наявності обґрунтованих причин, Замовник повертає форми №КБ-2 та №КБ-3 Виконавцю з мотивованою відмовою.
Замовник підписує перевірені форми після надходження бюджетних коштів на спеціальний реєстраційний рахунок Замовника, відкритий в територіальному управлінні Казначейства. (положення може бути змінено в залежності від джерела надходження бюджетних коштів).
Послуги вважаються прийнятими після підписання форм обома Сторонами.
4.2. Розрахунок за Договором здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на спеціальний реєстраційний рахунок Замовника, відкритий в територіальному управлінні Казначейства. (положення може бути змінено в залежності від джерела надходження бюджетних коштів).
4.3. Замовник може здійснити на користь Виконавця попередню оплату у розмірі та на строк, що не перевищують розмір та строк, визначені чинним законодавством.
Виконавець для отримання попередньої оплати подає Замовнику відповідний лист-звернення. Після прийняття рішення Замовником про здійснення попередньої оплати, Виконавець подає відповідний рахунок. Замовник здійснює попередню оплату в установленому чинним законодавством порядку протягом 5-ти банківських днів з дати надходження бюджетних коштів на спеціальний реєстраційний рахунок Замовника, відкритий в територіальному управлінні Казначейства.
Виконавець протягом строку, визначеного нормативно-правовими актами з питань попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, підтверджує використання попередньої оплати «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в).
Невикористана сума попередньої оплати повертається Замовнику не пізніше останнього дня закінчення строку, на який вона здійснювалась.
4.4. Бюджетні зобов’язання за договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів. Оплата послуг проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно актів за формами № КБ-2в та № КБ-3. У разі затримки надходження бюджетних коштів не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати надходження бюджетних коштів на спеціальний реєстраційний рахунок Замовника, відкритий в територіальному управлінні Казначейства.
Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за даним договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами ф. КБ-2в і ф.КБ-3. Факт надходження чи відсутності грошових коштів може підтверджуватись випискою з відповідного реєстраційного рахунку Замовника.
У будь-якому випадку розрахунки за надані послуги проводяться не пізніше 31.12.202_ р. при умові наявності підписаних сторонами ф. № КБ-2в і ф.№КБ-3. Послуги, надані після 31.12.202_ р., а також ф.№КБ-2в і ф.№ КБ-3, надані Замовнику після 31.12.202_ р., прийняттю та оплаті не підлягають. (положення може бути змінено в залежності від джерела надходження бюджетних коштів).
4.5. Ненадходження коштів державного та/або місцевого бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами Казначейства, Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.
4.6. Замовник має право затримувати платежі за послуги, надані з порушенням норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих документів, до усунення Виконавцем виявлених порушень та відмовитися від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Виконавцем або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості наданих послуг.
4.7. Замовник має право скорегувати план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування послуг з поточного дрібного ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, в межах наданого обсягу бюджетних асигнувань. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод.
4.8. Очікуваний обсяг фінансування в розрізі років додається (Додаток № 3).
V. Надання послуг
5.1. Термін надання послуг: ________________________________________________.
5.1.1. Термін надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі, у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України.
5.1.2. Для продовження термінів надання послуг Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати обґрунтування нових термінів надання послуг та додаткових витрат за їх необхідності не пізніше наступного робочого дня як Виконавцю стало відомо про це.
Замовник, без затримки, повинен розглянути обґрунтування Виконавця, запросити від нього, за необхідності, додаткову інформацію та ухвалити відповідне рішення і сповістити про нього Виконавця.
Обставини, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Виконавця і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини:
- непереборної сили;
- за які відповідає Замовник (відсутність коштів на фінансування, затримка у виконанні зобов’язань, поява додаткових робіт тощо);
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
При виникненні обставин непереборної сили, строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, із урахуванням часу на відновлення робіт.
Перегляд термінів надання послуг в межах строку дії цього Договору оформлюється змінами до Плану завдання та акту дефектів.
5.2. Замовник надає дозвільні документи Виконавцю по мірі надання останнім послуг, на які є необхідність оформлення дозвільних документів або у порядку встановленому законодавством України делегує йому право на оформлення (отримання) таких документів.
5.3. Під час надання послуг Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.
Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Виконавця, має право ознайомитися з порядком ведення єдиного журналу виконання робіт (до якого включаються також роботи субпідрядників), спеціальними журналами з окремих видів робіт, отримувати їх завірені копії (витяги). При зимовому утриманню автомобільних доріг ведуться журнали №1 і №2. Журнали ведуться по окремим ділянкам доріг і у них фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у виконанні робіт, (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід виконання робіт. Замовник викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу надання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Виконавцем і запис про їх усунення вноситься в журнал.
5.4. Виконавець може залучити субвиконавця до надання послуг за письмовим погодженням із Замовником у порядку, встановленому чинним законодавством і цим договором. Укладання договорів із субвиконавцями не створює будь-яких правових відносин (зобов’язань) між Замовником і субвиконавцем, якщо інше не встановлено цим Договором.
При залученні субвиконавців, Виконавець контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
5.4.1.Залучення субвиконавців здійснюється на основі письмового запиту Виконавця. Замовник в термін до п’яти робочих днів після одержання запиту Виконавця повідомляє його листом про погодження або непогодження субвиконавця.
Документи, що підтверджують відповідність субвиконавця вищезазначеним вимогам, подаються Замовнику Виконавцем одночасно із зверненням стосовно погодження залучення субвиконавця, а саме:
- інформаційна довідка про наявність необхідного сучасного обладнання та матеріально технічної бази;
- інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників для надання послуг;
- довідка в довільній формі про надання аналогічних послуг із зазначенням обсягів та замовників цих послуг.
Субвиконавці, що залучаються до надання послуг, повинні відповідати таким вимогам:
- наявність ліцензії (дозволу) на надання послуг, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством;
- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання цього договору;
- наявність досвіду виконання аналогічних договорів.
Відповідність субвиконавця зазначеним критеріям контролює Виконавець.
У зверненні стосовно погодження субвиконавця Виконавець обов’язково зазначає інформацію щодо вартості послуг, які доручаються субвиконавця.
Замовник має право відмовити у залученні запропонованого субвиконавця з обґрунтуванням причин такої відмови і протягом п’яти робочих днів письмово повідомити Виконавця про мотивовану відмову. Виконавець може укладати договори з субвиконавцями організаціями для надання послуг за цим договором тільки після письмового погодження з Замовником. При цьому Виконавець зобов’язується при укладенні таких договорів із субвиконавцями визначити їх істотною умовою зобов’язання субвиконавця утриматись від пред’явлення будь-яких вимог до Замовника, пов’язаних із виконанням такого договору. За якість послуг, наданих субвиконавцем, несе відповідальність Виконавець.
Приймання послуг, наданих субпідрядниками, здійснює Виконавець.
5.5. Відповідальність за залучення для надання послуг робітників та інженерно-технічних працівників в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Виконавець. Виконавець повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях виконання робіт. Виконавець відповідає за дії своїх працівників на будівельному майданчику (місці надання послуг), вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства.
5.6 Надання Виконавцем непередбачених або понад видане план-завдання послуг не допускається. Такі послуги не будуть прийняті та оплачені Замовником.
5.7. Протягом 5-ти робочих днів після завершення надання послуг (прийняття об'єкта) Виконавець зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Виконавець не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Виконавцем заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Виконавця. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Виконавця у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника.
VІ. Права та обов'язки Сторін
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином надані послуги в порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору.
6.1.2. Приймати надані послуги згідно з Актом прийняття виконаних робіт (форми КБ-2в) за умови дотримання Виконавцем пункту 2.1. Договору.
6.1.3. Інформувати Виконавця про впровадження нових та зміни в діючих нормативно-правових та інших нормативних документах щодо питань забезпечення безпеки руху на дорогах загального користування і споруд на них, поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання.
6.1.4. Здійснювати в межах компетенції контроль за виконанням вимог нормативних документів по безпеці дорожнього руху.
6.1.5. Відповідно до актів виконаних робіт (форми КБ-2в) здійснювати оплату (форми КБ-3) за виконані послуги в межах виділеного фінансування.
6.1.6. Разом з Виконавцем брати участь в обстеженні дорожніх умов в місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах. Разом з Виконавцем вести облік дорожньо-транспортних пригод, брати участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Виконавця.
6.1.7. Здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості наданих послуг нормативним документам.
6.1.8. При виявленні відхилень від діючих норм при виконанні послуг видати Виконавцю відповідний припис і не приймати послуги до усунення недоліків за рахунок коштів Виконавця.
6.1.9. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.
6.1.10. Передати Виконавцю об'єкт на утримання за Актом передачі об'єкту на утримання, а також передати копії наявних у Замовника матеріалів з результатами діагностики, технічної інвентаризації, копії чинних гарантійних паспортів по раніше виконаним на об'єкті утримання будівельними, ремонтними і іншими дорожніх робіт та іншу документацію для забезпечення виконання Договору.
6.1.11. Надавати Виконавцю відомості в письмовій формі про видані дозволи на роботи в смузі відводу в частині прокладки комунікацій, будівництва об'єктів сервісу тощо до початку виконання робіт власниками комунікацій, об'єктів сервісу тощо Зазначені відомості повинні містити інформацію про терміни, види, обсягах робіт, найменування організації, П.І.Б. керівника та контактний номер його телефону.
6.1.12. При виявленні Виконавцем дефектів в раніше виконаних роботах з будівництва, капітального чи поточного середнього ремонтів або утримання на ділянках Об'єкту і (або) штучних дорожніх спорудах в його складі Замовник зобов'язаний вжити заходів до підрядним організаціям, які виконували зазначені роботи, щодо виконання ними гарантійних зобов'язань.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк до 15 робочих днів.
6.2.2. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору, в тому числі, залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
6.2.3. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
6.2.4. Повернути документи для оплати Виконавцю без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність печатки, підписів тощо) або подання їх у неповному складі.
6.2.5. Разом із Виконавцем аналізувати причини дорожньо-транспортних пригод, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню дорожньо-транспортних пригод, та вживати заходи щодо їх усунення згідно умов Договору. У випадку дорожньо-транспортних пригод, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги або резонансного дорожньо-транспортних пригод, на місце події запрошується представник Замовника.
6.2.6. Вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в актах приймання виконаних робіт;
6.2.7. Ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання послуг. Замовник має право у будь-який момент надати будь-яку інформацію, документи тощо, пов’язані із виконанням цього Договору Державному агентству автомобільних доріг України.
6.2.8. Вимагати від Виконавця своєчасного та дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:
- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;
- в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;
- у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;
- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій.
У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Виконавця протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань.
Виконавець, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов’язання в зазначений Замовником новий строк, Виконавець зобов’язаний залучити субпідрядну організацію. У випадках, визначених цим параграфом, процедура погодження Замовником залучення субвиконавця, передбачена п. 5.5.1 цього Договору, не застосовується, якщо інше не вимагатиметься Замовником.
В разі відмови Виконавця від виконання зобов’язання самостійно та відмови від залучення субвиконавця, Виконавець несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов’язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством України порядку укласти відповідний договір на надання передбачених цим Договором послуг з іншим надавачем з правом вимоги до Виконавця про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Виконавцю сум.
6.2.9. Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.
Замовник може призупинити дію цього Договору (що означає також і призупинення надання послуг) або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин:
відсутність фінансування за цим договором;
відставання з вини Виконавця щодо строків надання послуг більш ніж на 15 днів;
неодноразове (два і більше рази) порушення Виконавцем нормативних документів, безпеки руху інших нормативних документів, передбачених п. 1.3. цього Договору.
Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання договору повідомляє про це письмово Виконавця не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати договір односторонньо. При цьому Виконавець відшкодовує збитки, якщо розірвання договору відбулося з його вини.
Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору пред’являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.
6.3. Виконавець зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг в порядку та у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором та нормативними актами.
6.3.3. Виконавець несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів від розбирання або попутного добування.
6.3.4. Інші обов'язки:
а) надавати послуги в порядку встановленому договором згідно з діючими нормативними документами, забезпечувати безперервний безпечний рух транспорту, цілісність доріг та споруд на них в межах фінансування;
б) якісно та своєчасно надавати послуги відповідно до вимог нормативних актів визначених у п. 1.3. цього договору та інших актів, виконання яких є обов’язковим.
в) інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків у наданні послуг за цим договором та в експлуатаційному утриманні автомобільних доріг, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення. Виконавець зобов’язаний щоденно інформувати Замовника про стан проїзду автомобільними дорогами та про наявність дорожньо-транспортних пригод на них та направляти відповідні документи Замовнику у випадках руйнування, викрадення та пошкодження дорожніх споруд і засобів організації дорожнього руху, виникнення пожеж та інших подій техногенного характеру або несанкціонованого проведення будь-яких робіт в межах смуг відводу автодоріг але не менше їх розрахункової ширини сторонніми суб’єктами. Копії цих документів та відповіді державних органів щомісячно надавати Замовнику;
г) вживати заходи щодо запобігання аварій на інженерних спорудах, загрози виникнення сезонних деформаціях і ліквідації наслідків стихійного лиха з визначенням обсягів послуг спільно з представником Замовника і місцевих органів самоврядування;
д) у разі виникнення умов, що створюють загрозу безпеці руху транспортних засобів та пішоходів невідкладно з моменту отримання відповідного повідомлення або фактичного виявлення обставин, вживати заходи для відновлення безпечних умов для їх пересування, відповідно до вимог нормативних актів попередньо погодивши виконання видів робіт із представником Замовника в межах фінансування, з подальшим наданням Замовником відповідного акту дефектів до кінця поточного місяця;
є)відповідно до нормативних актів забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів в складних кліматичних умовах в порядку встановленому договором;
ж) разом із Замовником аналізувати причини дорожньо-транспортних пригод, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню дорожньо-транспортних пригод, та вживати заходи щодо їх усунення в порядку встановленому договором;
з) у разі скоєння дорожньо-транспортних пригод внаслідок неналежного виконання умов цього Договору з вини Виконавця він несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів пов’язаних з таким дорожньо-транспортних пригод, розгляд справ в судах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов’язаних із врегулюванням таких спорів. Замовник з Виконавцем ведуть облік дорожньо-транспортних пригод, беруть участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Виконавця;
і) за запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (регулярних обстеженнях автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища,уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником;
к) забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації яка має відношення до виробничого процесу та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу;
л) нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.
6.3.5. Виконавець зобов'язаний встановити на техніку, яка буде задіяна при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг, стаціонарні GPS-трекери (GPS-термінали) з відкритим протоколом (без паролів) для вільного доступу представників Замовника або надати Замовнику паролі для доступу GPS-трекеру
Виконавець зобов’язаний забезпечити безперервну передачу GPS-даних Замовнику, безперебійну роботу та технічне обслуговування GPS-трекерів (GPS-терміналів), їх датчиків та периферійного обладнання для транспортних засобів.
6.3.6. Виготовити та встановити за свій рахунок на кордонах ділянки Об'єкту, що знаходиться на утриманні інформаційні щити, що містять інформацію про Замовника та Виконавця, про вид послуг, що надаються і іншу інформацію відповідно до вимог.
6.3.7. При виникненні порушень у роботі ліній електроосвітлення, світлофорних об'єктів, інформаційних табло і т.п., що обслуговуються іншими виконавцями за іншими договорами, Виконавець зобов'язаний негайно вжити заходів щодо взаємодії з обслуговуючою організацією і протягом доби в письмовій формі сповістити Замовника про факти порушень в роботі таких об'єктів.
6.3.8 Виконавець зобов'язаний протягом доби в письмовій формі сповістити Замовника про факти несанкціонованих втручання юридичних або фізичних осіб в діяльність дорожнього господарства шляхом виконання несанкціонованих робіт в смузі відводу автомобільної дороги (в т.ч. роботах з прокладання, перебудови, перенесення інженерних комунікацій, їх експлуатації, роботах з будівництва, реконструкції перетину і примикання інших автомобільних доріг та об'єктів дорожнього сервісу, будівництво будівель і споруд, встановлення дорожніх знаків і покажчиків, організація місць несанкціонованої торгівлі, встановлення реклами і т.п.), розміщення яких не погоджено в установленому порядку).
6.3.9. Для оперативного вжиття заходів щодо попередження або ліквідації наслідків екстремальних ситуацій (сильні снігопади, різкі переходи температури повітря через нульову позначку, паводкові води і т.п.) Виконавець зобов'язаний забезпечити: в період пропуску паводкових вод - підготовку, створення запасів матеріалів для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, організацію цілодобового чергування відповідальних осіб з числа ІТП і ремонтних бригад на об'єкті, що піддаються впливу паводку; в зимовий період - цілодобове чергування диспетчерської служби, дорожньо-патрульної служби та механізованих ланок, снігоприбиральної та іншої необхідної техніки (укладання договорів із спеціалізованими організаціями на залучення необхідної (в т.ч. спеціалізованої) техніки для ліквідації заторів і т.д.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги по мірі надходження коштів на рахунок Замовника;
6.4.2. На дострокове виконання послуг за погодженням Замовника;
6.4.3. Виконавець має право на розірвання Договору при затримці платежів Замовником більш ніж на 3 місяці. Про намір розірвати договір, він сповіщає Замовника не менш ніж за 30 календарних днів.
VІI. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. Виконавець несе відповідальність за невиконання, неналежне виконання умов цього Договору, в тому числі за:
- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при наданні послуг (виконання робіт), якщо ці порушення виникли з вини Виконавця та/або призвели до дорожньо-транспортної пригоди;
- ненадання, несвоєчасне або неналежне надання послуг відповідно до планів-завдань актів дефектів, кошторисної документації;
- недотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час виконання робіт та організацію безпечного проїзду транспорту під час надання ним послуг.
7.3. Виконавець також несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань за Договором:
- за порушення строків надання послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка їх вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 10,0 відсотків вказаної вартості;
- у разі порушення строків усунення недоліків спричинених винними діями Виконавця, виявлених Замовником чи контролюючими органами, протягом гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у сумі 50 000,00 грн.;
- за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 15,0 відсотків вартості неякісних послуг;
- У випадку порушення Виконавцем строків повернення невідпрацьованих сум авансу (попередньої оплати), Виконавець за користування грошовими коштами Замовника сплачує неустойку в розмірі 0,5% від суми невикористаного авансу, що підлягала поверненню, за кожен день затримки такого повернення.
Крім сплати штрафних санкцій Виконавець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором. За несвоєчасне або неналежне виконання Виконавцем інших своїх зобов’язань за договором Виконавець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення.
7.4. У разі використання техніки для зимового утримання з порушенням умов, визначених п. 6.3.5. цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 50 000 грн, за кожну одиницю техніки, яка не залучена або використовується з порушенням вказаних в п.6.3.5. умов, або яка знаходиться не на мережі вказаній в договорі або в Повідомленні.
7.5. Сплата штрафних санкцій та відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.
7.6. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта до його прийняття Замовником несе Виконавець, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.
7.7. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.
Якщо Виконавець у процесі надання послуг виявляє прорахунки і недоліки у наданих Замовником документах, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.
Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні надання послуг, Виконавець приймає це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.
З моменту підписання цього Договору Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги.
У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику Виконавець зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Виконавець подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Виконавець може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.
7.8. Виконавець зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.
7.9. Виконавець звільняється від відповідальності за затримку у наданні послуг на строк призупинення надання послуг більш ніж на 30 календарних днів, спричинене затримкою у фінансуванні робіт.
7.10. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.
VІIІ. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі “форс-мажорні обставини”). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3-х робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.
ІX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України.
9.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один для Замовника, один – для Виконавця.
9.4. Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника у разі неодноразового невиконання Виконавцем взятих ним зобов’язань.
X. Строк дії Договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє _________ року, а в частині розрахунків - до повного виконання зобов’язань.
10.2. Дія Договору про закупівлю може подовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку та інше не встановлено законодавством України.
XІ. Інші умови
11.1. При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.
11.2. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання однією Стороною відповідних листів, повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для листування у розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін» Договору або за іншою адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси. Підтвердженням факту відправлення повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитанція або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручення (отримання) повідомлення. Сторони також можуть здійснювати листування з адрес електронних пошт, зазначених у розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін», або з інших електронних адрес із використанням електронного цифрового підпису, який в цьому випадку є обов’язковим.
11.3. Договір складається у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної з Сторін. Всі додатки та додаткові угоди до Договору є його невід`ємною частиною.
11.4. Зміни Договору здійснюються шляхом змін або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди.
11.5. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) Договору та/або усього Договору в цілому.
11.6. Договір є нікчемним у випадках, встановлених нормами діючого законодавства України.
11.7. Сторони даного Договору зобов’язуються дотримуватися і забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства, їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені. При виконанні своїх зобов’язань за цим договором Сторони зобов’язані дотримуватися принципів та вимог, що передбачені їх антикорупційними програмами (або іншими документами щодо організації роботи із запобігання корупції).
11.8. Сторони гарантують, що не пропонують і не пропонуватимуть, винагороду, подарунки або будь-яку інші переваги, пільги або вигоди за спрощення формальностей у зв’язку з виконанням цього Договору.
11.9. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.
XIІІ. Додатки до Договору
Невід'ємною частиною цього Договору є:
Додаток № 1 – Інформація про протяжність, склад, опис, основні технічні та експлуатаційні характеристики, параметри ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення.
Додаток № 2 – Договірна ціна
Додаток № 3 – План фінансування
Додаток №4 - Технічне завдання
ХІV. Реквізити та підписи Сторін |
||
|