天台县建设工程

招 标 文 件

招标工程：天台县里石门—龙溪水库原水互通工程（设计）

招 标 人： 天台县水务集团有限公司 （盖章）

招标代理机构： 浙江天源工程管理咨询有限公司 （盖章）

代理项目负责人： ▇▇▇ 联系电话： ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

联 系 人： 丁伟胜 联系电话： ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇（政府网：569575）

2023年3月

天台县小额工程不见面开标大厅试运行投标人须知

1、天台县水务集团小额电子交易平台远程不见面开标系统(以下简称：不见面开标系统) 可

以通过天台县水务集团小额电子交易平台(网址：▇▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇)▇▇

2、不见面开标系统对投标人终端要求：

（1）电脑配置：4G 以上内存，windows7 以上操作系统，IE11 以上浏览器，office2010 以上文字处理软件，摄像头、带声卡耳机；

（2）互联网网络带宽 50M 以上。

投标人应提前登录不见面开标系统，检查系统运行情况，特别是否能正常收看视频直播；特别提示： IE 浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。

3、不见面开标项目招标文件和补充（答疑、▇▇）、修改文件均在网上下载。潜在投标人可凭本企业数字证书（CA）登录“天台县水务集团小额电子交易平台”下载。潜在投标人应自行关注网站招标公告、澄清或修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

4、不见面开标项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过天台县水务集团小额电子交易平台完成招投标过程。投标人如对使用招投标专用工具软件有疑问的，请和软件公司的服务人员联系，联系方式详见招标文件《投标人须知前附表》。

5、投标人通过天台县水务集团小额电子交易平台递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，所有投标人可在本企业电脑上使用数字证书（CA）登录不见面开标系统参加开标会议、进行电子投标文件解密、询标确认、开标记录确认。投标人如来开标现场参加开标会议的，招标方和交易中心不提供上网终端设备和不保证网络通畅。

6、为确保不见面开标工作顺利进行，投标人可以加入 QQ“天台乡镇小额投标群”（群号：658624129,二群808106661），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。

温馨提醒：投标人应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

重要事项说明：

1、本项目是天台县实施全流程电子化交易的项目，采用的是电子辅助评标模式。根据有关规定，不再设立网上报名环节，投标人通过电子交易系统下载招标文件、缴纳投标保证金后即视为已参与该项目的投标。

2.电子投标文件须使用品茗嗨招——投标工具 4.5 版本生成制作，内容包括资信标和商务标、技术标的所有内容。

3、投标人须在招标文件规定的投标文件提交截止时间前通过网络传输将规定格式的电子投标文件（规定格式为“.已加密投标文件”）上传完毕。

4、简易操作流程（投标人）：登录天台县水务集团小额交易平台--完成交易主体注册--上传相关资料--办理 CA 数字证书并绑定--登录小额工程电子交易平台--下载招标文件--缴纳投标保证金--上传电子投标文件—登录不见面开标大厅—在线签到—参与开标—解密电子投标文件。未登录小额电子交易系统进行的业务操作一律无效。

5、开标信息：

（1）开标时间：同投标文件递交截止时间。

（2）开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

（3）本项目采用“远程不见面”开标方式， 投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

6、特别提醒

因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：

（1）远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招投标平台完成投标过程。投标人的投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标专用工具的开发商可根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

（3）投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时生成 “已加密投标文件”，用于上传到网上。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用不见面交易系统与招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等操作。

（4）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。根据操作手册（请在下载中心进行下载）进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。

（5）未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

（6）投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单并展示投标保证金递交匹配情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

（7）若投标人已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（8）开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

（9）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及以上），安装品茗驱动插件。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

（10）投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

7、如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话：▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

1. 招标公告

详见天台县人民政府水务集团网上招标公告

（▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇）

品茗嗨招: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：天台县水务集团有限公司 联系人：▇▇▇ 电话：▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ （移动政府网661758）
1.1.3	招标代理机构	名称：浙江天源工程管理咨询有限公司 地址：▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 联系人：丁伟胜 电话：▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇（移动政府网569575）
1.1.4	工程名称	天台县里石门—龙溪水库原水互通工程（设计）
1.1.5	建设地点	本项目位于天台县，工程范围涉及龙溪乡、街头镇、平桥镇、始丰街道、赤城街道等区域。
1.1.6	工程规模	建设内容包括： 将龙溪电站发电尾水作为原水，通过管道和隧洞引入里石门电站发电尾水池（南干渠），实现里石门水库、龙溪水库原水互通、互为备用、联合供水的功能，供给街头、城关两个水厂。龙溪水库引水规模为25万m3/d，引水管道管径为DN1800，长度3.5公里，引水隧洞断面3mx4m，长度4.1公里。设置一座水源泵房，泵房规模为15万m3/d、拟建原水调节池一处。本次招标范围包括工程初步设计、施工图设计。具体包括但不限于以下内容：本项目涉及的全部工程的方案深化调整、初步设计、施工图设计、概算文件编制、施工招标用图纸及后续服务等全部工作，以及为完成本项目设计工作而需完成的其它工作或需协助招标人完成的其它工作（包括与另行委托的专项设计配合，如有）。 项目估算总投资15950万元，其中工程费用13000万元。设计时，招标人有权根据实际情况调整或取消部分工程。
1.1.7	工程概算投资额	约13000万元。
1.2.1	资金来源	政府100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	本项目涉及的全部工程的方案深化调整、初步设计、施工图设计、概算文件编制、施工招标用图纸及后续服务等全部工作，以及为完成本项目设计工作而需完成的其它工作或需协助招标人完成的其它工作（包括与另行委托的专项设计配合，如有）。
1.3.2	工期	设计工期： ①合同签订后，45个日历天内提交初步设计文件（含概算编制）； ②合同签订后，70个日历天内提交施工图设计最终成果文件。 施工图现场配合服务：从项目施工图设计开始之日起至竣工验收合格之日止。缺陷责任期内随时配合服务。
1.3.3	质量要求	符合国家、省、台州市及天台县有关规范及规定
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉要求	投标人资质条件： ①具有工程设计综合资质甲级或②具有工程设计市政行业甲级及以上资质。 投标人业绩要求：投标人自2018年以来的管径DN1600以上且长度1km以上给水管道设计项目业绩1个。【业绩证明材料：①设计合同，②初步设计批复文件；①、②必须同时具备，缺一不可】。证明材料不能反映项目特征、项目规模的，应提供该业绩业主证明作补充，且业主证明须加盖业主单位公章。提供的证明材料不全或不符合要求的，业绩不予认可。 项目负责人资格要求：具有给排水相关专业的高级工程师资格。
1.4.3	是否接受联合体投标	本项目不接受联合体投标；
1.9.1	踏勘现场	不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.3.1	投标截止时间	2023 年 月 日下午 时 00分
2.3.2	开标时间	2023 年 月 日上午 时 30分
3.1	投标文件组成	投标人的投标文件由资格标、资信标、技术标和商务标四部分组成。 一、资格标包括： 由品茗嗨招——投标工具 4.5 版本生成的资格标电子投标文件包括： （1）资格审查资料（附件一） （2）法定代表人授权委托书（附件二）或法定代表人资格证明书（附件三）； （3）台州市建设工程诚信投标承诺书（附件四）； （4）设计承诺书（附件五）； （5）证书材料： 1）《企业营业执照》原件的扫描件、《工程设计资质证书》原件的扫描件（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子营业执照、资质证书打印件），资质等级以全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询网址：▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇中查询结果为准； 2）项目负责人的职称证书原件的扫描件及社保证明（如为电子证书的，可只提供电子打印证书，若电子证书上的二维码无法扫描出相关的人员信息，则要求提供证书原件的扫描件，否则作无效证书处理）； 3）有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》或在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”已完成备案的证明材料（仅指浙江省省外企业）； 4）资格要求的业绩证明材料。 5）评标办法中要求的其他材料。 注：①含项目负责人须为投标人在职人员，应提供2023年1月至2023年3月的社保缴纳证明（社保清单上必须能明确反映缴费人员名字，身份证号码，所在单位名称）；如投标人属于事业单位编制、尚未参加养老保险目前还无法出具社保凭证的，要求投标人提供上级人事管理部门出具的设计班子组成人员的人事关系证明（必须能明确反映人员名字、身份证号码、所在单位名称）。 ②按上述要求提供相应的证书扫描件（如为电子证书的，可只提供电子证书打印件。若电子证书上的二维码无法扫描出相关的人员信息，则要求提供证书原件的扫描件，否则作无效证书处理）。 ③以上资格内容均需在投标工具中的资格标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。资料不全（模糊不清者视为不全），资格审查不予通过。资格审查未通过，不再进入下阶段评审。 二、资信标包括： 由品茗嗨招——投标工具 4.5 版本生成的资信标电子投标文件包括（具体材料要求详见评标办法附件）： （1）投标人业绩证明材料； （2）项目负责人业绩证明材料； （3）拟委任的主要人员汇总表（附件六） （4）拟投入本项目所有设计人员（项目负责人除外）职称、注册（资格）证书、2023年1月至2023年3月社保证明（如为电子证书的，可只提供电子打印证书，若电子证书上的二维码无法扫描出相关的人员信息，则要求提供证书原件的扫描件，否则作无效证书处理） 备注：以上资信标组成内容均须在投标工具中资信标相对应处自行添加后自动生成。添加的内容须为清晰的电子文档。资料不全（模糊不清者视为不全），该资信部分不得分 三、技术标包括： 由品茗嗨招——投标工具 4.5 版本生成的技术标电子投标文件包括（投标人根据招标文件评标办法内容自行编制） 四、商务标包括： 由品茗嗨招——投标工具 4.5 版本生成的商务标电子投标文件包括： （1）投标函（附件七）； 备注：以上商务标组成内容均须在投标工具中商务标相对应处自行添加后自动生成。如投标工具里面的项目概况处填写的投标报价与“投标函（附件七）”中的投标报价不一致的，按无效标处理。
3.2.1	最高投标限价	最高投标限价：988000 元。
3.3.1	投标有效期	90日历天（自投标截止日起计算）
3.4.1	投标担保	1、担保金额： 18000 元。 2、投标保证金缴纳方式： （1）投标人须登录电子交易系统，在投标截止时间前选择电子保函缴纳方式，且电子保函的出具日期必须在投标截止时间前。 （2）工程保函的有效期为一年。 （3）如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行核实后出具书面材料予以答复。 （4）开标结束后，电子保函缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。 （5）采用电子保函形式缴纳的，投标人须在投标截止日之前须从银行电子保函服务平台中确认是否生效。 温馨提醒：不允许提交纸质保证金保函（保单），否则将被视为 未提交投标担保。
3.5	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6.1	投标文件其它格式要求	投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。投标文件应按格式要求签字盖章。
3.6.4	投标文件份数	公示结束后如无特殊情况，中标单位需另行提供与其在本项目投标时的电子投标文件的格式、内容完全一致的投标文件4份（正本1份，副本3份）。
4.2.2	递交投标文件地点	投标人无需现场签到、递交资料,无需密封，电子投标文件直接上传交易平台
4.2.3	是否退还投标文件	否
4.2.5	投标文件递交要求	1、投标人需在投标截止时间前上传电子投标文件； 2、投标人应按要求提交投标担保； 3、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用投标工具制作电子投标文件时生成一个已加密投标文件，直接上传到电子交易平台。 4、电子投标文件上传步骤： 1)打开中心网站▇▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇，插入 CA 锁，点击锁登录，输入密码登录小额电子交易系统。 2)须先在电子交易系统中成功下载招标文件，后在 “我的待办”内上传电子投标文件并保存。（详见《天台县公共资源电子交易平台投标工具操作示意卡》。 投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。电子招投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司，联系电话：▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇，QQ群：658624129，二群808106661。
5.2	开标程序	开标顺序：先开资格标，再开资信技术标，待技术资信标评审结果公布后，再开商务标。 电子投标文件解密说明： 1.投标人解密电子投标文件。解密时间为30分钟（时间自招标人或招标代理机构下令“开始解密”时开始计算），开标现场直播各潜在投标人必须在投标截止时间前自行进入不见面开标大厅签到，然后等待招标人或招标代理机构下令“开始解密”后，输入CA锁密码在规定时间内进行电子投标文件解密。 2.如果开标时上传的电子投标文件解密失败或投标文件未解密的，则以否决投标处理。 3.投标截止时间之前未能在线签到的单位做否决投标处理。 注：若开标时上传的电子投标文件因网络或系统问题造成解密失败的，经监管人员认定后项目延期评审。电子投标文件无法完成解密的，则直接以无效标处理，不再进行资格和商务评审。
7.2.1	履约担保	1、履约担保金额：履约担保金额为中标价的5%； 2、履约担保形式可采用现金、银行转账、工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函）、银行支票（分为保兑支票、银行汇票或现金支票），采用现金形式的中标人必须从本单位基本帐户汇入招标人指定的银行帐户。
7.3.4	中标无效情形	《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反以下法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标： 1、恶意串通招投标的中标无效。详见《招标投标法》第五十三条规定。 2、弄虚作假骗取中标的中标无效。详见《招标投标法》第五十四条规定。 3、招、投标人事前进行实质性谈判的中标无效。详见《招标投标法》第五十五条规定。 4、法律法规规定的其他中标无效的情形。
10.1	电子投标文件编制	电子投标文件通过品茗嗨招——投标工具 4.5 版本加密生成后，需要将后缀名为“.已加密投标文件”的文件上传至交易平台。本工程的投标文件必须使用品茗嗨招——投标工具 4.5 版本编制。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。 投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话：▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
10.2	票据要求	本项目要求承包人开具的发票为：增值税发票。

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的服务期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）人员组成：见投标人须知前附表；

1.4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的▇▇环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件，招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。

投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件1日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后1日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表2.3款规定）至少1日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足1日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应根据本招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算服务费用，以总价的形式报价，该投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。

3.2.2投标报价包括但不限于初步设计及施工图设计编制所需软件费、办公设备、纸张（印刷费）、交通费、食宿费、人工费、管理费、利润、税金及完成最终设计成果报告（成果报告的份数须满足招标人的实际需求，费用不再另计，另需提供招标人要求格式的电子文档）等设计工作所涉及的一切费用。投标人应认真填报（附件）中的内容。

3.2.3本项目一经报价，设计费费率一次性包死，最终该设计费按照以下标准结算：计费基数（以经批准的建设项目初步设计中的建筑安装工程费、设备费之和为计费基数）×中标费率（中标费率=（设计费中标价/13000万元）×100%，百分号前小数点取2位，第3位四舍五入）。

3.2.4 投标人的费率报价要求详见本须知前附表，未按要求报价的，作无效标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人凭《建设工程中标通知书》退还；

（2）未中标的候选人在中标人与招标人签订合同后退还；

（3）其余投标人（含无效标的）在开标结束后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

（4）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的；

（5）投标人自动放弃中标候选人或中标资格的（没收的投标担保不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担）；

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

3.6.3通过品茗嗨招——投标工具 4.5 版本打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。

3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。

3.6.5投标文件的份数见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1本项目无需投标人递交纸质投标文件。

4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3个工作日。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项和第7.2.1项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。除中标候选人外的其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保可以采用工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函 ）或现金形式。如不能办理工程保函采用现金的，履约担保必须解入招标文件前附表规定的招标人帐户。

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订施工合同。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8. 重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. ▇▇▇监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法及评分标准

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标文件组成	符合第二章“投标人须知”第3.1项规定
		投标文件格式	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
		投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
		投标文件装订	符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
2.1.2	资格评审标准	投标人资格	符合第二章“投标人须知”第1.4款规定
2.1.3	响应性评审标准	工期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		工程质量	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
		投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.1款规定
2.1.4	串通投标评审标准	存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的
3.2	详细评审标准	评审和评分	详见“评标办法附件”

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资信评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

（2）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

（3）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

（4）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）涉嫌故意拉高或压低投标报价；

（8）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.1.3商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 ▇▇、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标单位的委托人无法联系或在20分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。。

评标办法附件

综合评估法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章规定的评分标准进行评审和评分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。

一、资格标评审

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人资格进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入商务标评审。

二、资信标评审（10分）

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人资格进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入后续评审。

评分要素	评审内容	最高分值	说明
投标人业绩	投标人自2018年1月1日起（以合同签订日期为准）承接过包含①输水隧洞≥2km或②调水量25万吨/天以上或③管径DN1600以上且长度≥2km给水管道设计项目，提供一个得2分，最高得4分。（同一项目最多得1分，不重复得分。）	4	1、需同时提供：①合同、②中标通知书（或成交通知书）、③业绩项目在公共资源交易中心网站中标公示截图及查询网址或在省级（含直辖市）建筑市场监管与诚信信息平台（四库一平台）或全国建筑市场监管公共服务平台(原全国建筑市场建筑与诚信信息发布平台)查询结果截图以及查询网址。 2、如投标人提供的业绩证明材料不能体现业绩规模、项目特征的，还需提供建设单位（原业主单位）盖章的书面证明材料，否则业绩不予认可。
项目负责人业绩	项目负责人自2018年1月1日起（以合同签订日期为准）承接过包含①输水隧洞≥2km或②调水量25万吨/天以上或③管径DN1600以上且长度≥2km给水管道设计项目，提供一个得1分，最高得2分。（同一项目最多得1分，不重复得分。）	2	1、需同时提供：①合同、②中标通知书（或成交通知书）、③业绩项目在公共资源交易中心网站中标公示截图及查询网址或在省级（含直辖市）建筑市场监管与诚信信息平台（四库一平台）或全国建筑市场监管公共服务平台(原全国建筑市场建筑与诚信信息发布平台)查询结果截图以及查询网址。 2、如投标人提供的业绩证明材料不能体现业绩规模、项目特征的，还需提供建设单位（原业主单位）盖章的书面证明材料，否则业绩不予认可。
项目设计团队	除项目负责人，拟投入本项目班子人员： 岩土专业负责人：具有高级工程师及以上职称，且具有注册土木工程师（岩土工程）； 结构专业负责人：具有高级工程师及以上职称，且具有以及注册结构工程师； 造价负责人：具有高级工程师及以上职称，且具有注册以及造价工程师； 电气专业负责人，电气专业负责人具有电气专业高级工程师及注册（供配电）。 配备齐全的得4分，缺少1项扣1分（每人只能计算一个专业，不得重复计算，如不具备扣完为止）	4	本项目项目负责人不得兼任专业负责人，每项人员不重复计分。 投标文件中装订职称证书、注册（资格）证书、社保证明扫描件，并加盖投标人公章。 上述人员须提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章（非独立法人的分公司社保证明有效）】；若事业单位的项目负责人社保由上级主管部门缴纳的，可提供相关证明文件。
注：业绩解释顺序为：a、合同；b、中标通知书；c、业绩项目在公共资源交易中心网站中标公示截图及查询网址或在省级（含直辖市）建筑市场监管与诚信信息平台（四库一平台）或全国建筑市场监管公共服务平台(原全国建筑市场建筑与诚信信息发布平台)查询结果截图； 投标人业绩证明材料的施工单位的单位名称必须与投标人名称一致（单位名称发生合法变更的除外，但须提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。 项目负责人业绩证明材料的项目负责人的名字必须与本项目项目负责人名字一致，否则业绩不予认可。

三、技术标评审（分值50分）。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件技术标按评分标准（见下表）的评审内容进行评审。具体评分步骤如下：

（1）首先投标人技术文件的最终类别按以下方式确定:

１）若专家给出的类别中某一类别占半数以上时，采用少数服从多数确定法。例：

专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	最终类别
一类	三类	一类	一类	二类	一类

2）若专家给出的类别呈现离散型分布时，采用中位数确定法（对专家给出的类别进行排序，取中间类别）。例：

专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	最终类别
一类	四类	二类	三类	二类	二类

（2）然后在确定的最终类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（保留小数点后一位），各单项累计后再取平均分作为技术标的分数（保留小数点后二位，第三位四舍五入。缺项内容记0分。）：

序号	评分项目	评审内容	一类（优秀）	二类（良好）	三类（一般）	四类（较差）	缺项
1	设计方案（设计方案根据投标人的技术标进行综合评分）	设计总体思路：思路清晰、功能是否满足要求	8.0～6.5	6.4～4.9	4.8～3.3	3.2～1.6	0
2		项目区现状分析：充分分析项目现状，结合现场地形地质条件分析对本工程的影响。	8.0～6.5	6.4～4.9	4.8～3.3	3.2～1.6	0
3		方案论证的合理程度：包括设计规模、取水、提升及输水方案	8.0～6.5	6.4～4.9	4.8～3.3	3.2～1.6	0
4		关键性技术问题的对策措施：对策措施合理可行，工程难点要点分析清晰明确，对策有针对性，解决关键性问题的方案可靠。	10.0～8.1	8.0～6.1	6.0～4.1	4.0～2.0	0
5		设计进度计划：设计工作进度计划安排合理，满足工期要求。	8.0～6.5	6.4～4.9	4.8～3.3	3.2～1.6	0
6	服务承诺	设计周期安排及保证措施以及后续服务承诺是否合理、是否具有优势。	8.0～6.5	6.4～4.9	4.8～3.3	3.2～1.6	0

四、商务标评审（分值40分）

1、评标标底价的确定

3≤经上述评审后剩余有效投标文件家数＜5 时，经上述评审后剩余有效投标报价的算术平均值作为评标标底价；

经上述评审后剩余有效投标文件家数≥5 家时，经上述评审后剩余有效投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为评标标底价。

2、评标标底价的修正。

计算出评标标底价后，在参与评标标底价计算的有效报价中，如有报价低于评标标底价80%，则将该报价去掉，再在余下的投标报价中取均值作为评标标底价。仅修正一次，不再循环修正。如果所有投标报价均去掉，则评标标底价不作修正。

3、商务标得分

投标报价等于评标标底价的得40分，每高于评标标底价一个百分点的扣0.5分（商务标分值＝40－| |×100×0.5，每低于评标标底价一个百分点的扣0.3分（商务标分值＝40－| |×100×0.3），中间按内插法计算。

五、投标人的总得分

投标人的综合得分=资信标得分+技术标得分+商务标得分。

六、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定1名中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

1. 技术标得分高者；

2. 资信标得分高者

（三）投标报价低者；

（四）抽签确定。（抽签规则为：1、确定签号：投标人对应签号按投标文件解密的先后顺序确定；2、抽签：由招标人代表随机抽取，先抽到球号对应的投标人排名在前，依次类推。）

第四章 合同条款及格式

合同主要协议条款

合同专用条款中的主要条款将由招标人（发包人)与中标人（设计人)根据投标文件签订。

发包人：天台县水务集团有限公司

设计人（全称）： （联合体牵头人）

其中，联合体成员（全称）：

　　发包人委托设计人承担天台县里石门—龙溪水库原水互通工程（设计），经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条　本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　第二条　本合同设计项目的内容：　

内 容	备注
将龙溪电站发电尾水作为原水，通过管道和隧洞引入里石门电站发电尾水池（南干渠），实现里石门水库、龙溪水库原水互通、互为备用、联合供水的功能，供给街头、城关两个水厂。龙溪水库引水规模为25万m3/d，引水管道管径为DN1800，长度3.5公里，引水隧洞断面3mx4m，长度4.1公里。设置一座水源泵房，泵房规模为15万m3/d、拟建原水调节池一处。本次招标范围包括工程初步设计、施工图设计。具体包括但不限于以下内容：本项目涉及的全部工程的方案深化调整、初步设计、施工图设计、概算文件编制、施工招标用图纸及后续服务等全部工作，以及为完成本项目设计工作而需完成的其它工作或需协助招标人完成的其它工作（包括与另行委托的专项设计配合，如有）。

　　第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：　

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	项目立项资料	各1	设计开始3天前
2	发包人要求即设计任务书	1	设计开始3天前
3	可行性研究报告	1	设计开始3天前

　　第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：　

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	方案（会审通过后）	按发包按发包的份数提供	设计进度根据发包人要求及时跟进	需根据发包人要求分区块分别出具设计文件。
2	初步设计【含业主认可的完整的 CAD、word、JPG 格式的电子文档（能满足后续施工图设计要求且不得设置密码锁）及相应的概算】
3	施工图

第五条　本合同设计费估算为___________元人民币，（设计结算率为 %，结算率=设计费中标价/13000万元×100%，百分号前小数点取2位，第3位四舍五入），结算率一次性包定，不作任何调整（包括政策性变化）。

5.1设计费投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，是指完成规划设计（如有）、方案设计(含投资估算)、初步设计（含概算编制）、施工图设计（如需二次深化设计的，二次深化设计也包含在内），编制环评、节能评估、水保、交评、洪评（如有）、水域占补平衡方案，承担各阶段成果评审、图纸会审、技术交底、施工现场服务、参与中间验收、竣工验收、竣工图编制配合服务等后续服务（相关费用包含在设计费内）。环评、节能评估、水保、交评、洪评（如有）、水域占补平衡方案编制及评审相关费用包含在设计费内。装配式设计审核费用及绿色建筑评审费用包含在设计费内。

其应包括前期工作、后续服务（含调研、技术交底、成果印刷、邮寄及税收、管理等费用）、方案设计、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计、会审图纸（套数满足会审要求）、包括但不限于工程规划范围内的整体方案设计优化（含估算调整）、专业工程方案设计（如需）、初步设计优化（含概算调整）、专业工程初步设计（如需）、所有专业工程的施工图设计（含图纸审查）和专项设计等所有设计。其中专项设计包括但不限于建筑工程设计、基坑围护设计、装修设计（指公共区间、物业管理办公室、公共卫生间、电梯门套等区域，不含其他区域装修）、幕墙设计（如有）、亮化设计（如有）、钢构件设计、外立面设计、智能化设计、专业设备（空调、电梯等）系统设计、抗震支架设计、百分之一文化工程设计（雕塑创意包含在内）、综合管道设计、停车场（设施）设计、充电桩设计、绿色建筑设计、装配式设计、电力荷载设计（须统筹考虑所有设备的用电指标，设计时应考虑备用电源）、海绵城市设计、BIM技术应用、竣工图编制等本项目涉及的所有专项设计以及相关的方案设计、深化设计（包含上述所有设计及深化设计的评审费、专家费及相关费用）、宣传成果多媒体文件费用、中标人履行承诺所需其他费用、图纸会审费、专家费、评审费、会务费、施工中图纸更改等一切费用。

5.2以下费用包含在设计费内：概算编制及审核费用、装配式设计审核费用及绿色建筑评审费用、宣传成果多媒体文件费用、环评、水保、节能评估、交评、洪评（如有）、水域占补平衡方案费用，其他可能涉及的评审审查费用由中标人负责，结算时不再另行计取。装配式设计审核须另行委托经发包人同意的有资质的第三方。

5.3本项目如分期分阶段实施，发包人有权要求分期分阶段提供施工图纸，设计单位须按发包人要求分期提供各设计阶段图纸，设计单位在投标时综合考虑由此可能增加的费用。

5.4 本费用包含设计人方案多次深化的费用；若本项目建设地块规划控制要求作调整，设计人须按调整后的建设地块规划控制要求对设计方案作调整，费用已含在本总设计费内；本费用包含设计人所有施工图图纸因报批而发生局部变更所产生的费用。

5.5本项目如涉及到招标范围内某区域功能的局部调整，设计人应无条件配合发包人的工作，并对施工图图纸作相应调整，其费用不再另行收取。

5.6本项目如分期分阶段实施，发包人有权要求分期分阶段提供施工图纸，设计单位须按发包人要求分期提供各设计阶段图纸，设计单位在投标时综合考虑由此可能增加的费用。

5.7设计费结算价格=经批准的初步设计概算中的建安费（仅指工程部分概算费用）×结算率，工程概算不包括项目前期制作费、征地及补偿、建设单位管理费、工程设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费、招标服务费、施工图审查费等费用，仅指工程部分的概算费用。发包人有权对设计人提供的概算进行审核，按审核的结果为准。

5.2设计费支付进度详见下表：

付费次序	付费额	付费基数（元）	付费时间 （由交付设计文件所决定）
第一阶段付费	40%	经批准的初步设计概算中的建安工程费×结算率	初步设计审批通过后十五日内
第二阶段付费	40%	经批准的初步设计概算中的建安工程费×结算率	提交全套施工图并经审查合格十五日内
第三阶段付费	付清所有款项	经批准的初步设计概算中的建安工程费×结算率	工程竣工验收后十五日内

说明：

1. 提交各阶段设计文件的同时凭设计发票支付各阶段设计费。若为联合体的，所有设计发票由设计人开具并递交给发包人。

2、本项目若分期分阶段实施，分期分阶段支付费用。

第六条　双方责任

 　6.1发包人责任：

 　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员给予配合。

　　6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　6.2设计人责任：

　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责，并保证通过消防、人防、防雷及施工图等设计审查。

　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：现行国家标准、浙江省标准、台州市相关规定（有多个标准可以适用的，以等级更高的标准为准；等级相同的，以最新发布的标准为准）。

　　6.2.3设计合理使用年限为符合国家规定。

　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，设计人不得以任何理由拒绝发包人提出对设计内容进行修改调整。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收（由此产生的相关费用，设计人自行负责）。

　　6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7设计人出具施工图纸后，如在施工过程中发现存在结构性、功能性、使用性上常规项漏项、错项累计超过200万元的，发包人有权对超过200万元部分按漏项、错项联系单额度的5%进行设计费扣除，最多扣至设计费的30%。

6.2.8设计人未经发包人同意，如存在超标准设计或不合理设计，造成工程成本增加或导致发包人损失的，按增加的成本额度、发包人损失额度的2%扣除设计费。

第七条　违约责任：

　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的各个阶段（指方案设计，初步设计，施工图设计三个阶段）实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。如果因政策调整、政府要求取消或暂缓项目建设的，发包人可终止合同，按实际完成工作量支付设计费，发包人不承担违约责任。

　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的20％。

　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之五。设计人设计质量、服务达不到发包人要求的，发包人可终止合同、拒付设计费。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

7.6本项目方案设计、初步设计、施工图设计按发包人要求分段设计、分段报批，设计人需无条件配合发包人。若设计人在合同执行期间不配合发包人要求，延误发包人的工程进度，发包人有权终止合同，并暂停支付设计费以及扣除全部的履约保证金。

　　第八条　其他

　　8.1在施工中发包人提出合理的施工图更改和设计调整要求的，设计人必须无条件接受。

　　8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同约定的规定份数，设计人另收工本费。

　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

　　8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

　　8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 / 仲裁委员会仲裁或向可向项目所在地人民法院起诉。

　　8.8本合同一式十二份。

　　8.9本合同经双方法人（或委托人）签字、盖公章后生效。

　　8.10本合同生效后，如双方认为必要时，到项目所在地合同管理部门进行审查。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　8.11其它约定事项：根据工程需要和发包人要求，发包人在工程施工时，设计人必须指派设计项目负责人或专业设计负责人（根据发包人需要确定）提供现场指导与配合服务。在工程施工中，对设计文件有疑问，发包人提前1个工作日通知，设计人在接到通知后，应及时派本项目设计负责人解决，否则每次扣设计费0.5万元。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。在工程的图纸会审、中间验收、竣工验收工程质量处理等，设计人除指派专业人员外必须有一领导（或分管领导）参加，否则每次扣设计费1万元。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

8.12若中标单位无某项专业设计资质、工程咨询资质的，可分包委托给其他有相应资质单位（所需费用已包含在设计报价中，不另计取），如专项设计、工程咨询经修改后仍无法达到招标人要求的，招标人将另外委托单位，相关费用从本设计人设计进度款中扣除。分包的单位必须经招标人同意方可分包委托，否则委托无效。

8.13本合同包括下列文件：（1)合同书（包括补充合同)；（2)中标通知书；（3)投标书及其附件；（4)招标文件；（5）标准、规范及有关技术文件；（6)经双方确认进入合同的其他文件；（7）设计单位在投标前的所有承诺。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第九条 补充约定事项：　

9.1设计人须严格遵守规划部门及发包人提出的要求。

9.2设计人须委派下表中的设计师负责项目的设计工作，未经发包人同意不得更换项目负责人及主要专业负责人，否则发包人有权单方终止合同。

序号	姓 名	职务	性别	年龄	职称	现场服务天数
1	设计负责人
2
3
4
5
…

9.3当发包人认定设计人员未实质性履行合同其职责，或与第三人串通给发包人造成经济损失的，发包人有权要求更换以上人员，直至终止合同并要求设计人承担相应的赔偿责任。

9.4设计人有对施工组织设计进行审核的责任。

9.5质量要求：设计成果在满足国家及省市规范标准及台州市相关规定要求的前提下，必须满足功能合理性、经济性、施工可行性、人性化、节能、绿色环保、细部创新等要求。

9.6造价控制要求：

9.6.1设计人在修改完善后的方案评审通过后三个工作日内，向发包人提交方案设计估算和详细的设计过程造价控制计划。没有提供估算和造价控制计划，或估算和计划得不到发包人的认可的，方案阶段的设计无效。设计人应无条件调整方案或造价控制计划，直至满足要求。由此产生的时间延误，由设计人按本合同第七条承担责任。

9.6.2设计人应科学、合理编制方案设计估算，不能凑投资额。

9.6.3初步设计的概算（执行最新的浙江省建筑、安装工程概算定额）经相关部门审核后，如概算超过设计估算10%及以上时，发包人有权要求其在规定时间内将该初步设计、概算做相应调整（在批复的设计方案内），并直至满足发包人要求，由此造成的相关增加的费用由设计人承担，并暂扣该阶段设计费的10%，待改正后返回。

9.6.4施工图预算（由发包人另行找单位编制，执行最新的浙江省建筑、安装工程预算定额）经相关部门审核后，如其预算超过设计概算10%及以上时，发包人有权要求其在规定时间内将该设计做相应调整（在批复的初步设计内），并直至满足发包人要求，由此造成的相关增加的费用由设计人承担，并暂扣该阶段设计费的10%，待改正后返回。

9.6.5本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第二种方式解决：

（一）提交台州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

第十条 履约保证金

设计人应按招标文件要求提供履约担保。履约担保待被设计工程竣工验收合格，并按合同条款规定完全履约后，由设计人申请退还。收到设计人退还申请后，发包人应根据合同履约情况在30日内不计利息退还设计人全部或部分履约保证金。如设计人在设计过程中违背合同规定的，发包人有权没收全部或部分履约担保金。

十一、合同生效

合同订立时间： 　年 　　月 　　日

合同订立地点：台州市天台县

本合同双方约定 　法定代表人（或委托代理人）签字、盖公章 后生效

发包人（盖章）：　　　 　　　　设计人（盖章）：

住 所：　　　　　　　　　　　　　　　　　 住 所：

法定代表人（签字或印鉴）： 法定代表人（签字或印鉴）：

委托代理人（签字或印鉴）：   　 委托代理人（签字或印鉴）：

电 话：　　　　 　　　　　　  电 话：　

传 真：　　　　 　　　 传 真：

开户银行： 　　 开户银行：　

帐 号：　　　　　　　　 　　　　　 　　　 帐 号：　

邮政编码：　　　 　　　　 邮政编码：

工程设计廉政责任书

工程项目名称：天台县里石门—龙溪水库原水互通工程（设计）

工程项目地址：天台县

发包人（甲方）：天台县水务集团有限公司

设计人（乙方）：　　　　　 　　　　　　　　　

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规

定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书份数同合同份数。

甲方单位（公章）：　　　　　　　　 乙方单位（公章）：

法定代表人（签字）：　　　　　　　　　　法定代表人（签字）：

地址：　　　　　　　　　　　　　 地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　 电话：

年 　月 日　　　　　　　　　　　　　　年　 月 　日

第二卷

第五章 设计任务书

（一）项目说明

项目名称：天台县里石门—龙溪水库原水互通工程（设计）。

项目业主：天台县水务集团有限公司（以下简称甲方）。

项目选址：本项目位于天台县，工程范围涉及龙溪乡、街头镇、平桥镇、始丰街道、赤城街道等区域。

项目建设规模和内容将龙溪电站发电尾水作为原水，通过管道和隧洞引入里石门电站发电尾水池（南干渠），实现里石门水库、龙溪水库原水互通、互为备用、联合供水的功能，供给街头、城关两个水厂。龙溪水库引水规模为25万m3/d，引水管道管径为DN1800，长度3.5公里，引水隧洞断面3mx4m，长度4.1公里。设置一座水源泵房，泵房规模为15万m3/d、拟建原水调节池一处。

项目估算总投资15950万元，其中工程费用13000万元。

序号	项目内容	技术经济指标（万元）				备 注
		合 计	单位	数量	单位价值
一	工程费用	13000				13000
1	取水口	650	处	1	650
2	引水工程	12350
2.1	引水隧洞 3mx4m	6150	m	4100	1.5	引水隧洞
2.2	原水输水管道DN1800	3150	m	3500	0.9	原水管
3	泵站工程及调节池	3050	座	1
二	建设工程其他费用	1950
三	利息	1000
四	总投资	15950				15950

（二）设计规范

《防洪标准》（GB50201-2014）

《城市防洪工程设计规范》（GB/T50808-2012）

《提防工程设计规范》（GB50286-2013）

《城市污水处理工程项目建设标准》（建标[2001]77号）

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）

《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）

《提防工程管理设计规范》（SL171-96）

《水闸工程管理设计规范》（SL170-96）

《城市给水工程规划规范》（GB50282－2016）

《城市排水工程规划规范》（GB50318－2017）

《室外排水设计规范》（GB50014-2006、2016年版）

《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）

《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2014 版

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）

《城市污水处理工程项目建设标准》（2001年6月1日施行）

《浙江省河道建设标准》（DB33/T614-2016）

《浙江省河道生态建设技术规范》（DB33/1038-2007）

《浙江省水功能区、水环境功能区修编方案汇总》

《浙江省水域保护规划编制技术导则（试行）》

《浙江省水域保护规划编制工作培训教材》

……

（三）设计内容及深度要求

3.1 设计内容

（1）设计阶段：初步设计、施工图设计。

（2）设计内容

龙溪水库引水规模为25万m3/d，引水管道管径为DN1800，长度3.5公里，引水隧洞断面3mx4m，长度4.1公里。设置一座水源泵房，泵房规模为15万m3/d、拟建原水调节池一处。

（3）具体内容及成果要求

1）初步设计成果

①、依据可行性研究报告的批复等文件要求进行编制；

②、工程建设地点、建设内容和建设规模等应符合批复文件的要求；

③、对总平面、布置、水力高程设计、工艺路线论证比选、各专业设计方案、附图详细程度等主要内容需进行多方案比选，并选择安全、合理、经济的建设方案，积极采用可靠、环保、节能的新技术、新工艺、新设备、新材料；

④、采用国家法定计量单位； ⑤、初步设计文件应由“设计说明书”、“主要设备与材料”、“工程概算”和“设计图纸”等 4篇组成；

2）施工图设计

①、依据批复的初步设计文件、评审或审查意见、重要的会议纪要等要求进行编制；

②、施工图设计文件应包括且不限于：设计说明、平面图、纵断面图、横断面图和其他必要的图纸。并按编制规定要求以册及分册编排；

③、施工图文件的内容和深度除满足上述要求外，还需满足编制施工图预算、设备和材料采购、施工的要求；

④、施工图设计应积极采取可靠、安全、环保、节能的新技术、新工艺、新设备、新材料；

⑤、采用国家法定计量单位；

3.2 设计深度

初步设计内容深度达到《市政公用工程设计文件编制深度规定》及当地主管部门对初步设计的要求，施工图设计内容深度要求达到《市政公用工程设计文件编制深度规定》及当地主管部门对施工图设计的要求，质量满足达到国家和行业的有关技术标准及规

范，符合强制性条文的有关规定。

（四）后期工作配合

1、参与后续招标人主持的方案讨论会、技术交底和招标人认为必要的相关协调会等。

2、及时反馈招标人修改意见。

3、如有第三方咨询团队，可及时修改咨询团队提出的修改意见。

4、需提供项目负责人、各专业负责人详细名单。

5、设计过程中发生的协调会、来回函件等作为本任务书的补充。

6、积极配合招标人与各相关职能部门沟通。

（五）其他

1、严格按照消防、环保、卫生、城管等有关设计规范和规划红线图上所提示的其他要求。

2、工程估算的编制必须实事求是，不得为了中标而任意压低工程造价。

3、设计图纸和文件资料必须清晰，完整。

4、中标单位须成立项目工作小组，明确项目负责人及各专项设计人员，项目负责人必须与投标时的项目负责人保持一致，并提供项目组成员名单及联系方式，项目负责人必须负责参与项目对接、现场踏勘、方案汇报、方案修改、整合、设计沟通等工作，保证项目按计划完成，施工开始时，项目负责人每个月要求到场次数不少于3次。项目负责人如不能到场的，按每次扣除10000元计，费用从设计费中扣除。

5、本设计任务书没有提及事宜，参照国家相关标准规范的要求执行。

第五章 投标文件格式

附 件 目 录

1. 资格审查表

2. 法定代表人授权委托书

3. 法定代表人资格证明书

4. 台州市建设工程诚信投标承诺书

5. 设计承诺书

6. 拟委任的主要人员汇总表

7. 投标函

一、资格审查表

（一）投标人基本情况表

投标人名称
注册地址				邮政编码
联系方式	联系人			电 话
	传 真			网 址
法定代表人	姓名		技术职称			电话
技术负责人	姓名		技术职称			电话
企业资质证书	类型： 等级： 证书号：
质量管理体系证书 （如有）	类型： 等级： 证书号：
营业执照号				员工总人数：
注册资本				其中	高级职称人员
成立日期					中级职称人员
基本账户开户银行					技术人员数量
基本账户银行账号					各类注册人员
经营范围
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
备注

注：1、在本表后附投标人企业营业执照副本（全本）的扫描件、资质证书副本（全本）的扫描件。

投标人：（盖单位电子章）

法定代表人：（法定代表人电子章）

年 月 日

（二）投标人完成的类似项目情况表

序号	项目名称	委托单位	签订日期	类别

备注：本表后附评标办法要求提供的投标人业绩证明材料。

投标人：（盖单位电子章）

法定代表人：（法定代表人电子章）

年 月 日

（三）拟委任的项目负责人简历表

姓名		年 龄			专 业
职称		公司单位 职 务			拟在 工程担任职务
毕业学校	年 月毕业于 学校 专业，学制 年
经 历
年～ 年	参加过的工程项目名称			担任何职		发包人及 联系电话
获奖情况
目前任职 项目状况	项目名称
	担任职位
	可以调离日期
备注

注：

1、在本表后附投标人拟委任的项目负责人身份证（第二代身份证须正反面扫描）、职称证书扫描件。

2、如职称证书或注册执业资格证书或职业资格证书未体现单位的，须提供在投标人处缴纳的近3个月（2023年1月-2023年3月）的社保证明原件的扫描件（如社保证明为网上打印，可只提供盖有电子章的打印页），如没有提供则不得分。如不能证明专业的可另加毕业证书扫描件或结业证书扫描件证明

投标人：（盖单位电子章）

法定代表人：（法定代表人电子章）

年 月 日

（四）项目负责人完成的类似项目情况表

序号	项目名称	委托单位	签订日期	类别

备注：本表后附根据评标办法要求提供 项目负责人业绩证明材料。

投标人：（盖单位电子章）

法定代表人：（法定代表人电子章）

年 月 日

（五）投标人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录承诺书

本投标人 （投标人名称）郑重承诺：

自 年 月 日以来至投标截止时间，本投标人及拟派项目负责人 （姓名）（身份证号码： ）（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站查询结果为准）无行贿犯罪记录。如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录，并同意招标人没收我方递交的投标保证金。

附：拟派项目负责人身份证复印件

身份证扫描件放置处（正、反面）

投标人：（盖单位电子章）

法定代表人：（法定代表人电子章）

年 月 日

（六）投标人及拟派项目负责人未被限制投标承诺书

（招标人名称）：

本投标人 （投标人名称）郑重承诺：

本投标人及拟派本招标项目的项目负责人 未被本项目所在地（县级、市级、省级）建设市场限制投标。如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录，并同意招标人没收我方递交的投标保证金。

投标人：（盖单位电子章）

法定代表人：（法定代表人电子章）

年 月 日

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位

（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加 天台县水务集团有限公司（招标人）天台县里石门—龙溪水库原水互通工程（设计）（项目）的投标。授权委托人在该项目招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：

联系电话：

授权委托日期： 年 月 日

注：填写的联系电话的号码在本项目开评标期间务必保持畅通。

法定代表人身份证正反面

代理人身份证正反面

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

身份证号码：

系本单位的法定代表人。为天台县里石门—龙溪水库原水互通工程（设计）签发该项目的投标文件，进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证正反面

四、台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 天台县里石门—龙溪水库原水互通工程（设计） （项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形）；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员将积极配合。主管人员： 手机：

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

年 月 日

五、设计承诺书

天台县里石门—龙溪水库原水互通工程（设计）

设计承诺书

天台县水务集团有限公司：

一、我单位承诺所出具的设计文件中，所有成果、数据及指标均真实、准确，因设计成果及数据错误造成损失或产生纠纷，我单位将承担一切法律责任；

二、我单位承诺所有设计文件符合国家、省、市、县各类设计规范要求；

三、我单位承诺设计更改及后续服务等所有的费用已全部包含在总设计费中，以后不再收取其它费用。

四、我单位承诺在设计跟踪服务过程中积极参与工程现场的质量控制。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

六、拟委任的主要人员汇总表

拟委任的主要人员汇总表

序号	本项目任职	姓名	职称	专业	注册执业资格证书或职业资格证书或职称证书			备注
					证书名称	级别	证号

投标人：（盖单位电子章）

法定代表人：（法定代表人电子章）

年 月 日

七、投标函

天台县里石门—龙溪水库原水互通工程（设计）

投 标 函

天台县水务集团有限公司 （招标人名称）：

我方已收到天台县里石门—龙溪水库原水互通工程（设计）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件及合同条件、技术规范的全部内容和其他有关文件。我方决定参加投标，并承诺如下：

1、设计费用合计为人民币（大写） 元整（RMB￥： 元）。（注：人民币大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、万，请规范书写）

二、我方承诺本项目的设计完成时间为：

1、设计工期：①合同签订后，45个日历天内提交初步设计文件（含概算编制）；

②合同签订后，70个日历天内提交施工图设计最终成果文件。

2、后续服务：从施工图设计开始之日起至竣工验收合格之日止。缺陷责任期内随时配合服务。

三、派驻本项目的设计人员均为本单位人员，设计人员按本投标文件的承诺组建项目设计组；如招标人认为我方配备的设计人员不足时，招标人有权要求我方增加相应的设计人员。

四、我方承诺按建设单位、图纸审查机构的意见，对设计方案和设计图纸进行修改完善。

五、我方承诺设计成果达到国家、省市及天台县有关规定的要求。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）： 日期： 年 月 日