Common use of 契約終止解除及暫停執行 Clause in Contracts

契約終止解除及暫停執行. 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失： 違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。 有採購法第50條第2項前段規定之情形者。 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。 違反不得轉包之規定者。 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。 無正當理由而不履行契約者。 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。 乙方未依契約約定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。 違反本契約第8條第13款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。 違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者。 違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。 契約約定之其他情形。 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。 契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

契約終止解除及暫停執行. 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失： 違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。 有採購法第50條第2項前段規定之情形者有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。 違反不得轉包之規定者。 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。 無正當理由而不履行契約者。 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。 乙方未依契約約定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。 違反本契約第8條第13款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者違反本契約第八條第十三款第一目至第三目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。 違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。 違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者違反法令或其他契約規定之情形，情節重大者。 契約約定之其他情形契約規定之其他情形。 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。 契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同契約經依第一款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

契約終止解除及暫停執行. 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失： 違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。 有採購法第50條第2項前段規定之情形者有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。 違反不得轉包之規定者。 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。 無正當理由而不履行契約者。 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。 乙方未依契約約定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。 違反本契約第8條第13款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者違反本契約第八條第十一項第一款至第三款情形之一，經機關通知改正而未改正，情節重大者。 違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者契約規定之其他情形。 違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者甲方未依前項規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。 契約約定之其他情形。 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。 契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同契約經依第一項規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

契約終止解除及暫停執行. 1、 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失： 違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。 有採購法第50條第2項前段規定之情形者。 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。 ： （1） 違反採購法第 39 條第 2 項或第 3 項規定之專案管理乙方。 （2） 有採購法第 50 條第 2 項前段規定之情形者。 （3） 有採購法第 59 條規定得終止或解除契約之情形者。 （4） 違反不得轉包之規定者。 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 。 （5） 乙方或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條規定之罪，經判決有 罪確定者。 （6） 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。（履約進度落後 10%以上） （7） 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。 。 （8） 無正當理由而不履行契約者。 。 （9） 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。 。 （10） 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。 乙方未依契約約定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。 違反本契約第8條第13款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。 違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者。 違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。 契約約定之其他情形。 。 （11） 乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起 10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。 （12） 違反本契約第 8 條第 18 款第 1 目至第 3 目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。 （13） 契約規定之其他情形。 2、 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。 契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。 3、 契約經依第 1 款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他乙方完成被終止或解除之契約； 其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他乙方完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

契約終止解除及暫停執行. 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失： 違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。 有採購法第50條第2項前段規定之情形者。 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。 違反不得轉包之規定者。 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。 (一) 乙方履約有下列情形之一者，甲方除得通知乙方暫停執行並停止支付相關本契約價金/服務費用外，並得不經定期催告逕以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失。於本契約解除後，就已撥付給乙方之本契約價金/服務費用，除經甲方書面同意就該契約價金/服務費用之全部或一部得不予返還予甲方外，乙方應於接獲甲方書面通知之日起 30 日內返還甲方，甲方如有損害並得請求損害賠償，且不補償乙方因此所生之損失： 1. 因可歸責於乙方之原因停止執行本契約，或乙方遲誤工作，致其進度落後逾預定進度 20%以上，經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善未符預定進度者。 2. 執行內容與乙方依本契約所定應給付之標的及工作事項或其他雙方所同意之計畫或約定不符，且經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善仍不符合通知者。 3. 違反採購法第 39 條第 2 項或第 3 項之專案管理廠商。 4. 有採購法第 50 條第 2 項前段規定之情形者。 5. 有採購法第 59 條規定中止或解除契約之情形者。 6. 乙方或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條之罪，經判決有罪確定者。 7. 違反不得轉包及分包之規定者。 8. 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 9. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。 無正當理由而不履行契約者。 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。 乙方未依契約約定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。 違反本契約第8條第13款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。 違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者。 違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。 契約約定之其他情形。 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。 契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

契約終止解除及暫停執行. 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失： 違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。 有採購法第50條第2項前段規定之情形者。 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。 違反不得轉包之規定者。 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。（履約進度落後10%以上） 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。 無正當理由而不履行契約者。 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。 乙方未依契約約定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。 違反本契約第8條第13款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者違反本契約第8條第18款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。 違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者。 違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。 契約約定之其他情形契約規定之其他情形。 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。 契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同契約經依第1款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

契約終止解除及暫停執行. 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失： 違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。 有採購法第50條第2項前段規定之情形者。 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。 違反不得轉包之規定者。 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。 (一) 乙方履約有下列情形之一者，甲方除得通知乙方暫停執行並停止支付相關本契約價金/服務費用外，並得不經定期催告逕以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失。於本契約解除後，就已撥付給乙方之本契約價金/服務費用，除經甲方書面同意就該契約價金/服務費用之全部或一部得不予返還予甲方外，乙方應於接獲甲方書面通知之日起 30 日內返還甲方，甲方如有損害並得請求損害賠償，且不補償乙方因此所生之損失： 1. 因可歸責於乙方之原因停止執行本契約，或乙方遲誤工作，致其進度落後逾預定進度 20%以上，或乙方無法於第 2 期經費之規定期限內，完成申請累積達 50%以上之服務費用，經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善未符預定進度者。 2. 執行內容與乙方依本契約所定應給付之標的及工作事項或其他雙方所同意之計畫或約定不符，且經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善仍不符合通知者。 3. 乙方或其人員就本契約之採購，經查有違反採購法第 39 條、採購法第 50 條或第 59 條所規定情事；或有觸犯採購法第 87 條至第 92條之罪，經有罪判決確定者。 4. 違反本契約第 9 條第 5 項不得轉包及分包之規定者。 5. 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。 。 7. 就本契約之完成有擅自減省工料情節重大者。 8. 無正當理由而不履行契約者。 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。 乙方未依契約約定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。 違反本契約第8條第13款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。 違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者。 違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。 契約約定之其他情形。 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。 契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。 9. 就本契約之完成，經甲方審查、查驗或驗收不合格，經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善後仍不合格者。 10. 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。 11. 乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起 10 日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。 12. 乙方違反第 7 條第 2 項到第 3 項或第 10 條第 10 項第 1 款之規定而未能配合相關人員之查核工作，經甲方通知限期改善而未改善者。 13. 若乙方為一般民間社團法人或財團法人(非政府投資或捐助成立者)，有委任甲方現職人員擔任董事或監事等重要職務之情形，經甲方通知限期改善而未改善者。 14. 乙方有以本計畫，向其他政府機關(構)申請補助，或已向其他政府機關(構)取得補助，仍向甲方申請補助者。 15. 本計畫如屬經濟部投資審議委員會網站公告之「具敏感性或國安 (含資安)疑慮之業務範疇」，乙方於履約期間因股份或資本額變動而成為經濟部投資審議委員會網站公告之陸資資訊服務業者。

契約終止解除及暫停執行. 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失： 違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。 有採購法第50條第2項前段規定之情形者有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。 違反不得轉包之規定者。 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。 無正當理由而不履行契約者。 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。 乙方未依契約約定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。 違反本契約第8條第13款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者違反本契約第八條第十三款第一目至第三目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。 違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者若因設計圖說審核作業未於規定期限內完成，遭撤銷補助，或經費不足，無法辦理工程標發包，而須停止或解除監造契約時，應同意無條件解約。 違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。 契約約定之其他情形契約規定之其他情形。 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。 契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同契約經依第一款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

契約終止解除及暫停執行. 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失： 違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。 有採購法第50條第2項前段規定之情形者。 有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。 違反不得轉包之規定者。 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。 (一) 乙方履約有下列情形之一者，甲方除得通知乙方暫停執行並停止支付相關本契約價金/服務費用外，並得不經定期催告逕以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失。於本契約解除後，就已撥付給乙方之本契約價金/服務費用，除經甲方書面同意就該契約價金/服務費用之全部或一部得不予返還予甲方外，乙方應於接獲甲方書面通知之日起 30 日內返還甲方，甲方如有損害並得請求損害賠償，且不補償乙方因此所生之損失： 1. 因可歸責於乙方之原因停止執行本契約，或乙方遲誤工作，致其進度落後逾預定進度 20%以上，或乙方無法於第 2 期經費之規定期限內，完成申請累積達 50%以上之服務費用，經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善未符預定進度者。 2. 執行內容與乙方依本契約所定應給付之標的及工作事項或其他雙方所同意之計畫或約定不符，且經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善仍不符合通知者。 3. 乙方或其人員就本契約之採購，經查有違反採購法第 39 條、採購 法第 50 條或第 59 條所規定情事；或有觸犯採購法第 87 條至第 92 條之罪，經有罪判決確定者。 4. 違反本契約第 9 條第 5 項不得轉包及分包之規定者。 5. 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 6. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。 。 7. 就本契約之完成有擅自減省工料情節重大者。 8. 無正當理由而不履行契約者。 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。 乙方未依契約約定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。 違反本契約第8條第13款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。 違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者。 違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。 契約約定之其他情形。 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。 契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。 9. 就本契約之完成，經甲方審查、查驗或驗收不合格，經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善後仍不合格者。 10. 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。 11. 乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起 10 日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。 12. 乙方違反第 7 條第 2 項到第 3 項或第 10 條第 10 項第 1 款之規定而未能配合相關人員之查核工作，經甲方通知限期改善而未改善者。 13. 若乙方為一般民間社團法人或財團法人(非政府投資或捐助成立者)，有委任甲方現職人員擔任董事或監事等重要職務之情形，經甲方通知限期改善而未改善者。 14. 乙方有以本計畫，向其他政府機關(構)申請補助，或已向其他政府機關(構)取得補助，仍向甲方申請補助者。 15. 本計畫如屬經濟部投資審議委員會網站公告之「具敏感性或國安 (含資安)疑慮之業務範疇」，乙方於履約期間因股份或資本額變動而成為經濟部投資審議委員會網站公告之陸資資訊服務業者。